（2014）浙绍民终字第962号

上诉人建设公司在诉被上诉人中富公司（2010）浙绍民初字第3号建设工程施工合同纠纷案件中请求：一、中富公司立即对汇银国际商务楼工程清场腾退并移交建设公司；二、中富公司协助完成汇银国际商务楼已建工程的验收及备案登记手续；三、中富公司向建设公司按绍兴市建筑工程质量监督总站编制的《桩基工程施工技术资料》、《建筑工程施工技术资料》、《安装工程施工技术资料》要求提供其总承包范围内、已完工程的全部施工技术资料；四、若中富公司不履行前三项请求之一，每日赔偿建设公司62716.82元（已投入资金每日利息＋土地出让金每日损失＋项目每天逾期违约金＋第十一项中的每天行政处罚）；五、中富公司对汇银商务楼工程预埋KBG电线管及地下室保护墙按施工图要求整改完毕，若拒不整改，则赔偿建设公司整改费用150万元（以鉴定报告为准）；六、中富公司支付建设公司临时设施费58510元；七、中富公司支付保修金930466.9元；八、中富公司赔偿履约保证金6580078.3元；九、中富公司赔偿项目资金成本、土地出让金、工程逾期损失等40902877.78元；十、中富公司赔偿建设公司停工造成工程质量下降部分工程需要施工、工程重新招标

上诉人建设公司在诉被上诉人中富公司（2010）浙绍民初字第3号建设工程施工合同纠纷案件中请求：一、中富公司立即对汇银国际商务楼工程清场腾退并移交建设公司；二、中富公司协助完成汇银国际商务楼已建工程的验收及备案登记手续；三、中富公司向建设公司按绍兴市建筑工程质量监督总站编制的《桩基工程施工技术资料》、《建筑工程施工技术资料》、《安装工程施工技术资料》要求提供其总承包范围内、已完工程的全部施工技术资料；四、若中富公司不履行前三项请求之一，每日赔偿建设公司62716.82元（已投入资金每日利息＋土地出让金每日损失＋项目每天逾期违约金＋第十一项中的每天行政处罚）；五、中富公司对汇银商务楼工程预埋KBG

浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）浙绍民终字第962号上诉人（原审被告）绍兴市建设开发集团有限公司。法定代表人马建国。上诉人（原审被告）绍兴建景建材有限公司。法定代表人张建儿。上述二上诉人之共同委托代理人（特别授权代理）陶鹏、李羽圣。被上诉人（原审原告）中富建设集团有限公司。法定代表人鲁中夫。委托代理人（特别授权代理）文松卉。上诉人绍兴市建设开发集团有限公司（以下至判决主文前简……