装饰装修合同纠纷 (2019)粤0605民初10551号
裁判要旨
原、被告签订的涉讼合同为双方当事人真实意思表示,内容未违反法律强制性规定,为合法有效合同,对双方当事人均具有法律约束力。 现原告诉请解除涉讼合同,被告于2019年6月25日庭审时表示同意,对原告该项诉讼请求,本院予以支持并确认涉讼合同于2019年6月25日解除。 涉讼合同下2018年11月8日的手写补充约定,被告确认为其员工刘文签署并加盖公章,原告签名确认,应视为双方自愿协商一致对涉讼合同中关于涉讼工程完工时间及逾期完工违约金进行了变更约定。 无论被告称原告在装修期间的报建、验收、选材存在延期是否属实及是否对合同约定的工期产生影响,根据该变更约定,被告仍应于2019年1月20日前完成涉讼工程的全部施工,但截止至2019年4月原告收回钥匙时,被告仍未完成施工,已构成违约。 被告辩称原告存在逾期未足额支付第三期进度款导致被告未如期完工,但被告未举证反映第三阶段工程的验收时间,也未举证证明被告向原告催收进度款的时间,而原告举证反映其已于约定的完工日期前支付了第三阶段大部分的工程款项,故对被告该抗辩意见,本院不予采纳。 合同解除后,双方应对合同进行清理结算。
摘要
詹陆滨与佛山盛联装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案民事一审判决书
正文(节选)
广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0605民初10551号原告:詹陆滨,男,1995年8月20日出生,汉族,住广东省惠来县***************,公民身份号码445************951。 委托诉讼代理人:陈全锦,广东洛亚律师事务所律师。 被告:佛山盛联装饰设计有限公司,住所地:广东省佛山市三水区****************303,统一社会信用代码914……