买卖合同纠纷 （2014）通中商终字第0572号

双方在合同履行过程中的瑕疵并不足以导致合同的解除，况且合同设备已经加工完成并检验合格，如果解除合同势必会造成更大的损失，不利于资源的利用，宏大公司要求继续履行合同的理由成立；南方公司交付银行承兑汇票背书不完整存在过错，给对方造成的损失应予赔偿。宏大公司拒绝接受南方公司采取补救措施完成付款，无权要求对方承担之后的损失，并且还应当继续向对方履行供货义务，其不予供货构成违约，应当承担不予供货部分的违约责任。该院判决继续履行买卖合同，宏大公司交还汇票，南方公司支付等额货款，宏大公司支付逾期供货违约金，南方公司赔偿货款利息损失，驳回双方的其它诉讼请求。宏大公司不服，提起上诉。山东省高级人民法院二审认为，宏大公司享有先履行抗辩权，可以南方公司未支付货款为由拒绝交付剩余货物，原审法院关于宏大公司违约的认定错误，遂于2013年3月21日撤销该事项一审判决，维持其它事项一审判决。南方公司不服终审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院审理后认为，南方公司于合同签订的次日向宏大公司支付预付款100万元，同年9月27日南方公司认可设备验收合格，且宏大公司于同月28日开始发货，故南方公司应支付总货款320万

双方在合同履行过程中的瑕疵并不足以导致合同的解除，况且合同设备已经加工完成并检验合格，如果解除合同势必会造成更大的损失，不利于资源的利用，宏大公司要求继续履行合同的理由成立；南方公司交付银行承兑汇票背书不完整存在过错，给对方造成的损失应予赔偿。宏大公司拒绝接受南方公司采取补救措施完成付款，无权要求对方承担之后的损失，并且还应当继续向对方履行供货义务，其不予供货构成违约，应当承担不予供货部分的违约责任。该院判决继续履行买卖合同，宏大公司交还汇票，南方公司支付等额货款，宏大公司支付逾期供货违约金，南方公司赔偿货款利息损失，驳回双方的其它诉讼请求。宏大公司不服，提起上诉。山东省高级人民法院二审认为，

江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）通中商终字第0572号上诉人（原审原告）济南南方输送设备有限公司，住所地山东省济南市历城区洪楼西路15号1号楼2-101室。法定代表人王进。委托代理人陈四新。被上诉人（原审被告）南通市宏大风机有限公司，住所地江苏省南通市港闸区城港路809号（九圩港大桥东首）。法定代表人王宏炎。委托代理人卢伟。上诉人济南南方输送设备有限公司（以下简称南方公司）因……