建设工程施工合同纠纷 （2019）云03民终760号

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。原告与被告签订了《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同》和《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同补充协议书》。按合同约定，合同签订10日内乙方必须入场。2017年12月7日，双方签订《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同补充协议书》后，被告毕节分公司至今未组织工程施工；依照《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同》的约定，合同期限：施工至2018年3月进入联合试运行（具体以合同内工程量及工期为准）。依照《中华人民共和国合同法》第六十条规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同案件适用法律问题的解释》第八条规定“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；”被告在签订《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。原告与被告签订了《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同》和《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同补充协议书》。按合同约定，合同签订10日内乙方必须入场。2017年12月7日，双方签订《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同补充协议书》后，被告毕节分公司至今未组织工程施工；依照《富源县富顺鸿煤矿30万吨建设项目施工合同》的约定，合同期限：施工至2018年3月进入联合试运行（具体以合同内工程量及工期为准）。依照《中华人民共和国合同法》第六十条规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务

云南省曲靖市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云03民终760号上诉人（原审被告）：中遂南方建设集团机械化工程有限公司毕节分公司。统一社会信用代码：9152050232210462X4。地址：贵州省毕节市七星关区麻园街道学院路客车东站旁金帝豪庭A-17-1。法定代表人：周启洪，公司经理。委托诉讼代理人：施少府，男，汉族，1975年12月10日出生于贵州省纳雍县，住贵州省纳雍县。特别授权代理……