建设工程施工合同纠纷 （2017）冀10民再5号

安次建设与荣盛公司就君兰苑小区9号楼和3、4号商住楼工程签订的两份《建设工程施工合同》及两份《建设工程施工补充协议》均合法有效，双方应当全面履行合同。因荣盛公司拖欠安次建设巨额工程款未付，安次建设有权解除合同而不需承担违约责任。本案荣盛公司就安次建设擅自撤场，要求赔偿228万元损失的请求，未向法庭提交相应的证据。该诉请既无事实根据又无法律依据，不应支持。双方签订的建设工程施工合同为双务合同，因荣盛公司拖欠工程款在先，安次建设有权拒绝履行将已施工完成的纸质竣工图和竣工资料以及内容相同的电子光盘交给对方的合同义务而不需要依合同的约定承担违约责任。在荣盛公司给付工程款后，安次建设应将纸质的竣工图纸、资料及电子光盘交付荣盛公司留存。故对荣盛公司要求安次建设交付纸质竣工图纸、资料及电子光盘的诉请，予以支持，但依合同约定要求对方支付265万元违约金的诉请，不予支持。本案关于9号楼工程施工合同，安次建设全面履行，不存在违约行为，荣盛公司应给付未付工程款1589303.21元，并承担逾期付款的违约责任。3号楼施工系由安次建设向韩利福非法转包，该工程实际由无资质的个人借用安次建设资质进行的施工建设，因此

安次建设与荣盛公司就君兰苑小区9号楼和3、4号商住楼工程签订的两份《建设工程施工合同》及两份《建设工程施工补充协议》均合法有效，双方应当全面履行合同。因荣盛公司拖欠安次建设巨额工程款未付，安次建设有权解除合同而不需承担违约责任。本案荣盛公司就安次建设擅自撤场，要求赔偿228万元损失的请求，未向法庭提交相应的证据。该诉请既无事实根据又无法律依据，不应支持。双方签订的建设工程施工合同为双务合同，因荣盛公司拖欠工程款在先，安次建设有权拒绝履行将已施工完成的纸质竣工图和竣工资料以及内容相同的电子光盘交给对方的合同义务而不需要依合同的约定承担违约责任。在荣盛公司给付工程款后，安次建设应将纸质的竣工图纸、

河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀10民再5号再审申请人（一审被告、二审上诉人）：廊坊市安次建设（集团）公司。住所地：河北省廊坊市安次区光明西道**号。法定代表人：于向华，该公司董事长。委托诉讼代理人：韩力均，该公司员工。被申请人（一审原告、二审被上诉人）：荣盛房地产发展股份有限公司。住所地：河北省廊坊市春明道**号。法定代表人：耿建明，该公司董事长。委托诉讼代理人：张凯，河……