建设工程合同纠纷 （2014）巴民一终字第686号

2012年7月22日原审被告永畅和静分公司委托其项目经理孙成兵与被上诉人邹林辉签订了一份《建设工程施工合同》，合同签订后，被上诉人按照合同约定，向永畅和静分公司的项目经理孙成兵支付了相应的工程款，永畅和静分公司对旅社工程施工过程中，未能按照约定在2012年l0月28日将山外山旅社楼的土建、装修工程施工完毕，未能竣工。且2012年11月10日永畅和静分公司停止施工撤离了工地，于时2013年5月被上诉人将山外山旅社工程剩余工程另发包给其他人已施工完毕。在原审中，对于和静县铁尔曼区山外山旅社工程永畅和静分公司已施工部分的项目，双方进行了签字确认。经复核评估总造价为796800．35元。因被上诉人邹林辉已支付永畅和静分公司工程款890000元，实际已超付工程款93199．65元。在二审中，上诉人对双方签订的《建设工程施工合同》解除没有异议，本院予以确认。现上诉人上诉称，因被上诉人迟延支付工程款以及施工期间发生洪水自然灾害及断水断电原因，导致无法正常施工，但其未能提供相应证据证实，其上诉理由，不能成立，本院不予支持。故原审认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予以维持。依照《中华人民共和国民事

2012年7月22日原审被告永畅和静分公司委托其项目经理孙成兵与被上诉人邹林辉签订了一份《建设工程施工合同》，合同签订后，被上诉人按照合同约定，向永畅和静分公司的项目经理孙成兵支付了相应的工程款，永畅和静分公司对旅社工程施工过程中，未能按照约定在2012年l0月28日将山外山旅社楼的土建、装修工程施工完毕，未能竣工。且2012年11月10日永畅和静分公司停止施工撤离了工地，于时2013年5月被上诉人将山外山旅社工程剩余工程另发包给其他人已施工完毕。在原审中，对于和静县铁尔曼区山外山旅社工程永畅和静分公司已施工部分的项目，双方进行了签字确认。经复核评估总造价为796800．35元。因被上诉人邹林

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2014）巴民一终字第686号上诉人（原审被告）：河南永畅建工集团有限公司（以下简称永畅公司），住所地周口市八一路中段6号。法定代表人李辉，系永畅公司董事长。委托代理人：吴若溪，新疆辰祥律师事务所律师。委托代理人：孙成兵，男，汉族，系永畅和静分公司项目部经理。被上诉人（原审原告）：邹林辉，男，汉族。委托代理人靳光明，系新疆静安律师事……