劳务合同纠纷 （2019）新0104民初9980号
裁判要旨
原告与被告新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司签订《劳务施工合同》合法有效，被告王有堤持有被告新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司授权委托书，被告新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司认可授权委托书及劳务施工合同的真实性，故该劳务合同对被告新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司有约束力。 因劳务施工合同并未载明工期保证金必须向被告新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司账户支付，原告向被告新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司代理人王有堤支付工期保证金20万元应视为向被告新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司履行劳务施工合同义务，被告关于并未授权被告王有堤收取保证金的抗辩本院不予采信。 被告均认可涉案工程没有开工亦不确定何时开工，原告至今并未进场，故本院对于原告要求被告新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司退还保证金20万元的诉讼请求予以支持。 被告王有堤自愿承担连带付款责任，并不违反法律规定，本院予以确认。 对于原告要求被告支付自2018年9月5日起至保证金退还之日利息的诉讼请求，因双方并未约定工程开工及原告进场的具体时间，因原告至今未进场，且工程不确定何时及能否开工，本院支持了原告返还保证金的诉讼请求，但该保证金并非自签订合同之日始就应该返还，故对原告要求被告支付利息的诉讼
摘要
代仕树与新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司、王有堤劳务合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民 事 判 决 书（2019）新0104民初9980号原告：代仕树，男，1953年9月29日出生，汉族，无固定职业，住乌鲁木齐市新市区。 委托诉讼代理人：张世敏，新疆元正盛业律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张文君，新疆元正盛业律师事务所律师。 被告：新疆鸿泰鑫建筑工程有限公司，住所地：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街**天华广场城市综合体商业办公综合楼**……