买卖合同纠纷 （2019）湘01民终2129号

中联重科股份有限公司与王勇所签订的《产品买卖合同》系签约双方的真实意思表示，所签合同内容合法有效，应按合同约定全面履行各自的义务。在本案合同履行过程中，合同双方均未按照合同约定履行，且在合同履行过程中均有过错。出卖人中联重科股份有限公司未按照合同约定在收到首付款七日内，将《地基布置载荷图》用特快专递寄给买受人，且在未收到首付款时，即向买受人王勇发送设备。买受人王勇未按照合同约定支付首付款，也未按照合同约定在场地、供电等方面满足筒仓制作条件，在出卖人未按合同约定已经将设备交付给己方时，也未能提供可供设备安装的条件，也在未实际进行安装时签署《产品安装调试交验单》。本诉部分：对于中联重科股份有限公司请求王勇支付货款1891140元及违约金809841元（违约金自2013年12月22日起按万分之五每日标准暂计算至2017年4月20日，2017年4月20日以后的违约金顺延照计至王勇完全清偿之日止），王勇辩称，合同未实际履行，合同目的无法实现，请求驳回该项请求，对该辩称，一审法院予以支持；由于本案所涉合同，双方未实际履行，在王勇请求解除合同并依法可予以解除的情况下，中联重科股份有限公司的该项请求，

中联重科股份有限公司与王勇所签订的《产品买卖合同》系签约双方的真实意思表示，所签合同内容合法有效，应按合同约定全面履行各自的义务。在本案合同履行过程中，合同双方均未按照合同约定履行，且在合同履行过程中均有过错。出卖人中联重科股份有限公司未按照合同约定在收到首付款七日内，将《地基布置载荷图》用特快专递寄给买受人，且在未收到首付款时，即向买受人王勇发送设备。买受人王勇未按照合同约定支付首付款，也未按照合同约定在场地、供电等方面满足筒仓制作条件，在出卖人未按合同约定已经将设备交付给己方时，也未能提供可供设备安装的条件，也在未实际进行安装时签署《产品安装调试交验单》。本诉部分：对于中联重科股份有限公司

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘01民终2129号上诉人（原审被告、反诉原告）：王勇。上诉人（原审被告、反诉原告）：闫正。上述两上诉人共同委托诉讼代理人：陈海强，山东鲁朋律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）:中联重科股份有限公司。法定代表人:詹纯新，董事长。委托诉讼代理人：彭科，公司法务。上诉人王勇、闫正与被上诉人中联重科股份有限公司买卖合同纠纷一案，不服湖南省长……