承揽合同纠纷 （2017）冀1125民初2225号
裁判要旨
本案系通力电梯有限公司石家庄分公司作为承揽人按照河北惠祥房地产开发有限公司的要求完成安装工作，交付工作成果，河北惠祥房地产开发有限公司给付报酬的合同纠纷，故本案案由应确定为承揽合同纠纷。 案涉设备安装合同是通力电梯有限公司石家庄分公司与河北惠祥房地产开发有限公司双方协商一致的情况下签订的，系双方真实意思表示，合法有效。 通力电梯有限公司石家庄分公司交付并安装的六部平层电梯已经验收合格并取得电梯监督检验报告，双方所约定的付款条件已成就，河北惠祥房地产开发有限公司拖欠该六部电梯安装款有违诚实信用之原则，按合同约定核算该六部平层电梯安装款共计116000元，通力电梯有限公司石家庄分公司要求河北惠祥房地产开发有限公司支付该部分电梯安装款的诉讼请求，与法有据，应予支持。 通力电梯有限公司石家庄分公司未提交充分证据证明案涉十二部家用电梯已经当地质量技术监督部门验收合格，合同虽约定了第二次付款最迟不得晚于安装开始后的十个月（该十个月不包括完全由于通力公司原因而造成的延误时间）的兜底性条款，但该条款不能与合同约定的验收后付款的内容相割裂，应根据客观情况作出合理性解释，因案涉争议标的物电梯作为承载运输工
摘要
通力电梯有限公司石家庄分公司与河北惠祥房地产开发有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省安平县人民法院民 事 判 决 书（2017）冀1125民初2225号原告（反诉被告）：通力电梯有限公司石家庄分公司，住所地：河北省石家庄市桥西区中山西路36号梧桐商务1503。 负责人：张理航，区域总经理。 委托诉讼代理人：刘云川，康达律师事务所上海分所律师。 委托诉讼代理人：顾陶，康达律师事务所上海分所律师。 被告（反诉原告）：河北惠祥房地产开发有限公司，住所地：安平县为民街5号。 法定代……