建设工程施工合同纠纷 （2015）庆中民终字第450号

华晨公司第七工程处与筑龙公司签订的外墙保温施工协议，系当事人真实意思表示，未违反法律强制性规定，属有效合同。华晨公司第七工程处不具备独立承担民事责任的主体资格，故以该工程处名义实施的行为后果应由华晨公司承担。双方签订的“外墙保温施工协议”约定，筑龙公司应于2013年11月15日前交工，但该公司实际于2014年6月26日交工，扣除冬季正常停工时间及期间停电、雨天等合理因素外，施工时间仍然延期，已违约，应承担合同约定的违约责任。由于筑龙公司延期交工时间较长，华晨公司在诉讼中将合同约定“日罚承包项目总费用的5%”变更为5‰”计算违约金仍过高，应适当予以降低。对筑龙公司辩解的2013年10月1日进驻施工时，部分施工项目不符合施工条件，导致无法按期竣工以及承包项目及工作范围中没有楼梯间保温施工，华晨公司追加了楼梯间保温施工，工作量增补，导致工期延误等理由与事实不符，均不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条之规定，判决：庆阳筑龙建材有限公司支付庆阳华晨建筑安装工程有限公司违约金397960元。案件受理费14152元，由庆阳华晨建筑安

华晨公司第七工程处与筑龙公司签订的外墙保温施工协议，系当事人真实意思表示，未违反法律强制性规定，属有效合同。华晨公司第七工程处不具备独立承担民事责任的主体资格，故以该工程处名义实施的行为后果应由华晨公司承担。双方签订的“外墙保温施工协议”约定，筑龙公司应于2013年11月15日前交工，但该公司实际于2014年6月26日交工，扣除冬季正常停工时间及期间停电、雨天等合理因素外，施工时间仍然延期，已违约，应承担合同约定的违约责任。由于筑龙公司延期交工时间较长，华晨公司在诉讼中将合同约定“日罚承包项目总费用的5%”变更为5‰”计算违约金仍过高，应适当予以降低。对筑龙公司辩解的2013年1

甘肃省庆阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）庆中民终字第450号上诉人（原审被告）庆阳筑龙建材有限公司，住所地：庆阳市西峰区彭原乡刘岭村9号。法定代表人刘创福，该公司经理。委托代理人周西龙，甘肃良友律师事务所律师。被上诉人（原审原告）庆阳华晨建筑安装工程有限公司，住所地：庆阳市西峰区新区南路（市环保局西侧）。法定代表人左凤暄，该公司董事长。委托代理人李小平，男，1968民6月16日出生，……