加工合同纠纷 （2016）豫05民终3155号

原告陈述塑钢框3700平方米是不错的，但是塑钢框是要占40%平方米，玻璃占60%的面积，就不到3000平方米，有出入，不关我的事，我是包给王保平2号楼整个楼。原审法院认为王新民的证词没有搬运时间，只证实了搬运玻璃事实。有了搬运玻璃的事实王新民的20张收款条有12张就是违约期限。郝福海是当时工地负责人，出庭证明塑钢窗的安装延误工期。公司证明罗承法的玻璃未按时到场，故未能按时交工影响了工程进度。王保平辩称，我和上诉人签订的合同，我不存在违约。上诉人说窗框40%，玻璃60%，实际上3700平方米是玻璃的平方数，玻璃占85%90%。请求维持原判。罗承法向一审法院起诉请求：判令被告给付原告2010年9月28日签订中空玻璃制作加工协议违约金122220元；判令被告因玻璃制作加工协议违约给原告造成的直接损失32441元；判令被告给付欠原告95.7平方米玻璃的玻璃款2584元及多收原告款项9800元。2016年3月11日一审法院重审开庭，罗承法变更返还玻璃款项2584元为要求被告王保平返还所欠玻璃。一审法院认定事实：奥苑小区由安阳市智远房地产开发有限公司建设，原告罗承法承接该小区2号楼塑钢窗安装工程。

原告陈述塑钢框3700平方米是不错的，但是塑钢框是要占40%平方米，玻璃占60%的面积，就不到3000平方米，有出入，不关我的事，我是包给王保平2号楼整个楼。原审法院认为王新民的证词没有搬运时间，只证实了搬运玻璃事实。有了搬运玻璃的事实王新民的20张收款条有12张就是违约期限。郝福海是当时工地负责人，出庭证明塑钢窗的安装延误工期。公司证明罗承法的玻璃未按时到场，故未能按时交工影响了工程进度。王保平辩称，我和上诉人签订的合同，我不存在违约。上诉人说窗框40%，玻璃60%，实际上3700平方米是玻璃的平方数，玻璃占85%90%。请求维持原判。罗承法向一审法院起诉请求：判令被告给付原告2010年9月

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)豫05民终3155号上诉人（原审原告）：罗承法，男，1962年10月14日出生，汉族，个体商户，住湖南省安乡县。委托诉讼代理人：罗先享，男，系罗承法之子。被上诉人（原审被告）：王保平，又名王宝平，男，1967年10月16日出生，汉族，个体商户，住安阳县。罗承法诉王保平加工承揽合同纠纷一案，安阳市文峰区人民法院于2013年7月19日作出（2012……