建设工程施工合同纠纷 （2019）内09民终1276号

原、被告双方签订的《合同协议书》合法、有效，是双方的真实意思表示，符合法律规定，双方当事人应当依照约定全面履行各自的义务。被告（反诉原告）项目负责人朱中波出具的确认33台风机吊装、消缺验收通过的《情况说明》，应认定为原告已经全部履行了施工合同。原告（反诉被告）在施工过程中收取工程款3400000元，通过蔡文军收取工程款70000元，未完工程量25000元，被告（反诉原告）支付专家评审费5000元，对于以上费用双方认可，应从总工程款中扣除，实欠工程款1797000元，被告（反诉原告）应当按照约定向原告（反诉被告）支付。原告主张的窝工损失（经本院审查认定）542100元、购买辅料218516.50元，有被告（反诉原告）项目经理朱中波的签字确认，应予认定。原告（反诉被告）主张的新增工程量2013年7月15日-2013年9月10日用时55天对33台风机的塔筒及主轴螺栓进行了全面紧固，产生费用330000元，和从2012年4月15日到2013年9月10日共计17个月的房屋租赁费、设备租赁费、驻厂人员的工资食宿费等258400元，有被告（反诉原告）项目经理朱中波的签字确认，应予认定，但风机塔筒及主

原、被告双方签订的《合同协议书》合法、有效，是双方的真实意思表示，符合法律规定，双方当事人应当依照约定全面履行各自的义务。被告（反诉原告）项目负责人朱中波出具的确认33台风机吊装、消缺验收通过的《情况说明》，应认定为原告已经全部履行了施工合同。原告（反诉被告）在施工过程中收取工程款3400000元，通过蔡文军收取工程款70000元，未完工程量25000元，被告（反诉原告）支付专家评审费5000元，对于以上费用双方认可，应从总工程款中扣除，实欠工程款1797000元，被告（反诉原告）应当按照约定向原告（反诉被告）支付。原告主张的窝工损失（经本院审查认定）542100元、购买辅料218516.50

内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院民事判决书（2019）内09民终1276号上诉人（原审原告、反诉被告）：李某，现住河北省泊头市。委托诉讼代理人：金某，北京赛尔律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆鑫风麒能源服务股份有限公司。法定代表人：郭某。委托诉讼代理人：彭某，新疆元正盛业律师事务所律师。上诉人李某与上诉人新疆鑫风麒能源服务股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服内蒙古自治区凉城……