建设工程施工合同纠纷 （2015）鄂十堰中民一初字第00012号

原告闽清建筑十堰分公司主张的停工损失中被告林森公司已确认的379720元依法应予认定，对其余30000元损失，被告林森公司不予认可，原告闽清建筑十堰分公司没有提供充分有效的证据证实，故对该30000元损失的事实主张本院依法不予确认；2.被告林森公司主张的其已退还190万元保证金问题。被告林森公司主张其已退还原告闽清建筑十堰分公司190万元保证金，其中20万元是现金，170万元是材料抵款，原告闽清建筑十堰分公司对退还的20万元现金予以认可，对170万元材料抵款系退还保证金不予认可，并认为该170万元属于施工过程中的甲供材，应在施工工程款中结算。本院认为，被告林森公司主张其已退还的190万元保证金中，原告闽清建筑十堰分公司认可的20万元依法应予认定，对其余170万元原告闽清建筑十堰分公司不予认可，因被告林森公司主张的170万元材料款中并未注明系退还保证金，而涉案工程施工过程中被告林森公司确实提供了部分材料，在原告闽清建筑十堰分公司不认可被告林森公司提供的材料款抵退保证金的情况下，被告林森公司主张的170万元材料款应视为甲供材，可在工程款结算中处理，故对被告林森公司关于170万元材料款系退还

原告闽清建筑十堰分公司主张的停工损失中被告林森公司已确认的379720元依法应予认定，对其余30000元损失，被告林森公司不予认可，原告闽清建筑十堰分公司没有提供充分有效的证据证实，故对该30000元损失的事实主张本院依法不予确认；2.被告林森公司主张的其已退还190万元保证金问题。被告林森公司主张其已退还原告闽清建筑十堰分公司190万元保证金，其中20万元是现金，170万元是材料抵款，原告闽清建筑十堰分公司对退还的20万元现金予以认可，对170万元材料抵款系退还保证金不予认可，并认为该170万元属于施工过程中的甲供材，应在施工工程款中结算。本院认为，被告林森公司主张其已退还的190万元保证金

湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)鄂十堰中民一初字第00012号原告：福建省闽清第一建筑工程公司十堰分公司。住所地：湖北省丹江口市六里坪铁路家属院。代表人：吴铭，该分公司经理。委托诉讼代理人：范岸森，湖北博理律师事务所专职律师。委托诉讼代理人：贾毅，湖北博理律师事务所专职律师。被告：十堰市林森房地产开发有限公司。住所地：湖北省丹江口市六里坪镇大柳树村*组。法定代表人：林佑生，该……