建设工程施工合同纠纷 （2021）云25民终71号

结合双方无争议的单价每平方140元是合同第三条第2项及第五条相加而得，根据合同的整体性，另补3元应为对整个工程量单价都另补3元，故本院确认蒋文义所完成的劳务工程单价为每平方米143元；（四）关于蒋文义逾期完成工程是否应扣除工程款的问题，因案涉工程是孙少祥以包工不包料的分包给蒋文义，蒋文义负责劳务施工，施工所需材料由业主刘昌平提供，故蒋文义客观上无法控制材料的供给时间和数量，蒋文义主张工程逾期完工系因业主刘昌平未及时提供外墙漆材料导致，孙少祥主张业主未拖延提供施工材料，但未提供有效证据证实材料实际已及时供给，故本院确认蒋文义逾期完工系业主未及时提供外墙漆材料所导致，故本院确认蒋文义逾期完成工程是不应扣除工程款；（五）关于孙少祥应支付蒋文义多少工程款的问题，综合以上论述，蒋文义应得的工程款为830259.43元（5806.01平方米×143元/平方米），应扣除双方一致同意蒋文义未浇砼面积=52577.3元（3504.82平方米×15元/平方米）。孙少祥主张公共部分楼梯间的修补扣7000元证据不足，本院不予支持。孙少祥主张蒋文义未按质量要求施工，造成返工的材料损失，其与业主结算时被业主扣材料

结合双方无争议的单价每平方140元是合同第三条第2项及第五条相加而得，根据合同的整体性，另补3元应为对整个工程量单价都另补3元，故本院确认蒋文义所完成的劳务工程单价为每平方米143元；（四）关于蒋文义逾期完成工程是否应扣除工程款的问题，因案涉工程是孙少祥以包工不包料的分包给蒋文义，蒋文义负责劳务施工，施工所需材料由业主刘昌平提供，故蒋文义客观上无法控制材料的供给时间和数量，蒋文义主张工程逾期完工系因业主刘昌平未及时提供外墙漆材料导致，孙少祥主张业主未拖延提供施工材料，但未提供有效证据证实材料实际已及时供给，故本院确认蒋文义逾期完工系业主未及时提供外墙漆材料所导致，故本院确认蒋文义逾期完成工程是

云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2021）云25民终71号上诉人（原审原告）：蒋文义，男，1974年5月19日生，汉族，农民，户籍地：重庆市铜梁县，现住河口县。委托诉讼代理人：袁宫平，金平苗族瑶族傣族自治县金剑法律服务所法律工作者。代理权限为特别授权代理。上诉人（原审被告）：孙少祥，男，1963年7月15日生，汉族，居民，户籍地：重庆市丰都县，现住金平苗族瑶族棒族自治县。……