建设工程合同纠纷 （2016）冀02民终4447号

建设工程竣工验收合格，发包人应当按照约定向承包人支付价款。本案中，金涛公司承包的消防工程经验收合格，佳意公司应当按照工程量支付价款。佳意公司主张金涛公司所诉超过诉讼时效，因王德起为金涛公司涉案工程的技术负责人，其本人证实金涛公司一直通过其索要过剩余工程款，应产生诉讼时效中断的法律效果，故金涛公司之诉未超诉讼时效。金涛公司与佳意公司的项目技术负责人王德起签订《完工证》，应视为对金涛公司施工工程交付的确认，根据双方的合同约定，质保期已届满，质保金应由金涛公司支付金涛公司。就佳意公司主张金涛公司工期违约的问题，因金涛公司消防工程需在楼房主体完工的前提下进行，但佳意公司就施工小区主体完工时间未进行证实，不足以证实金涛公司在工期上存在违约，佳意公司亦未提交证据证实金涛公司存在其他违约行为，故对佳意公司的此项主张不予支持。金涛公司认可收到了佳意公司的工程款50000元，虽佳意公司不予认可，但金涛公司诉讼请求并不包含此款，故本案不予涉及。判决：被告唐山佳意房地产开发有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告河北金涛消防工程有限公司唐山分公司工程款人民币110854元。案件受理费2517元，财产保全费1

建设工程竣工验收合格，发包人应当按照约定向承包人支付价款。本案中，金涛公司承包的消防工程经验收合格，佳意公司应当按照工程量支付价款。佳意公司主张金涛公司所诉超过诉讼时效，因王德起为金涛公司涉案工程的技术负责人，其本人证实金涛公司一直通过其索要过剩余工程款，应产生诉讼时效中断的法律效果，故金涛公司之诉未超诉讼时效。金涛公司与佳意公司的项目技术负责人王德起签订《完工证》，应视为对金涛公司施工工程交付的确认，根据双方的合同约定，质保期已届满，质保金应由金涛公司支付金涛公司。就佳意公司主张金涛公司工期违约的问题，因金涛公司消防工程需在楼房主体完工的前提下进行，但佳意公司就施工小区主体完工时间未进行证实

河北省唐山市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀02民终4447号上诉人（原审被告）：唐山佳意房地产开发有限公司。住所地：唐山市路北区光明路**号。法定代表人：李凤文，该公司董事长。委托代理人：张继才，该公司职工。委托代理人：颜昭军，河北北辰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河北金涛消防工程有限公司唐山分公司。住所地：唐山市路北区钢厂道**号。法定代表人：赵虎山，该公司总经理。委托代理……