建设工程施工合同纠纷 （2019）冀08民终2877号

第一、涉案工程是否竣工对本案争议焦点工程款结算所产生的影响是工程结算条件是否成就。按照《合同法》、《建筑法》等法律、法规规定，建设工程未经验收或者经竣工验收不合格的，不得交付使用。本案诉争工程未经验收即发生标的物转移占有，由发包人即被告承德县桓裕公司管理。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定；“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，转移占有建设工程之日为竣工日期”。本案中，涉案工程虽未进行验收，但被告承德县桓裕公司已于2012年11月实际接收案涉工程并管理至今，故应视为工程已经竣工并已交付发包人即被告承德县桓裕公司。本案施工协议已经履行完毕，双方之间的协议已不涉及解除问题。第二、关于涉案尚欠的工程款金额问题。案涉工程已转移由发包人即被告承德县桓裕公司管理，工程价款结算条件均已成就。原告盛德公司通过投标、招标等合法方式取得涉案工程建设权利，并与被告承德县桓裕公司签订施工协议，通过投标、评标、发出中标通知程序，标书确定的权利义务内容是备案协议内容，对双方当事人具有约束力。双方

第一、涉案工程是否竣工对本案争议焦点工程款结算所产生的影响是工程结算条件是否成就。按照《合同法》、《建筑法》等法律、法规规定，建设工程未经验收或者经竣工验收不合格的，不得交付使用。本案诉争工程未经验收即发生标的物转移占有，由发包人即被告承德县桓裕公司管理。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定；“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，转移占有建设工程之日为竣工日期”。本案中，涉案工程虽未进行验收，但被告承德县桓裕公司已于2012年11月实际接收案涉工程并管理至今，故应视为工程已经竣

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）冀08民终2877号上诉人（原审被告）：承德县桓裕水电有限公司，住所地河北省承德县路博润滑油有限公司三楼。法定代表人：李喜增，董事长。委托诉讼代理人：李芬波，河北勤有功律师事务所律师。上诉人（原审被告）：河北省水电有限公司，住所地河北省石家庄市平安南大街55号。法定代表人：赵国防，董事长。委托诉讼代理人：王立强，河北勤有功律师事务所律师。被上诉……