（2013）浙甬民二终字第600号

本案争议的焦点为：1.被上诉人祥泰公司应否返还上诉人升成公司垫付工程款1550661元，并由林江波承担相应的利息责任。2.上诉人升成公司是否有权解除与被上诉人签订的《建设工程施工合同》、《附加施工协议》。根据《附加施工协议》第4、5条约定：“经协商，后期工程仍由丙方林江波负责施工，所有的工程款余额甲方（祥泰公司）必须全额分期汇付乙方（升成公司）帐户。乙方收到工程款的用途，以工程实际进度由甲乙双方共同监督发放给丙方使用（除乙方管理费及法定税金外）。5、宁波祥泰机械有限公司厂房工程，必须在协议生效后六个月内竣工验收。若丙方逾期，按原合同约定执行。”《建设工程施工合同》专用条款第25.1条约定：“承包人必须每月后3天内将当月实际完成的各部位的已完工程量报送工程师，工程师应于承包人送交已完成工程量报告后7天内进行计量和确认”。第26条约定：“工程款（进度款）按每月形象进度付款70%，竣工验收15天内付到90%，决算后付到95%，余留5%工程保证金，一年后付清”。从《附加施工协议》于2012年10月9日签订至今已逾六个月，而讼争工程未竣工验收，故双方仍应按原合同《建设工程施工合同》约定执行。上诉

本案争议的焦点为：1.被上诉人祥泰公司应否返还上诉人升成公司垫付工程款1550661元，并由林江波承担相应的利息责任。2.上诉人升成公司是否有权解除与被上诉人签订的《建设工程施工合同》、《附加施工协议》。根据《附加施工协议》第4、5条约定：“经协商，后期工程仍由丙方林江波负责施工，所有的工程款余额甲方（祥泰公司）必须全额分期汇付乙方（升成公司）帐户。乙方收到工程款的用途，以工程实际进度由甲乙双方共同监督发放给丙方使用（除乙方管理费及法定税金外）。5、宁波祥泰机械有限公司厂房工程，必须在协议生效后六个月内竣工验收。若丙方逾期，按原合同约定执行。”《建设工程施工合同》专用条款第25.1条约定：“承

浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）浙甬民二终字第600号上诉人（原审原告）：浙江升成建设工程有限公司。法定代表人：王燕。委托代理人：叶明。委托代理人：陈春奇。被上诉人（原审被告）：宁波祥泰机械有限公司。法定代表人：黄根英。委托代理人：黄永顺。被上诉人（原审被告）：林江波。上诉人浙江升成建设工程有限公司（以下简称升成公司）因与被上诉人宁波祥泰机械有限公司（以下简称祥泰公司）、林江……