建设工程分包合同纠纷 （2021）晋08民终613号

《中华人民共和国合同法》第四十四条规定“依法成立的合同，自合同成立时生效”。本案中，原、被告所签合同是其真实意思表示，合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。本案中，原告刘仕平按照合同约定履行义务，被告未按照合同约定提供材料入场，导致原告产生误工，应当按照合同约定支付每人每日150元的误工损失。故原告要求被告支付劳务费的诉讼请求符合法律规定，本院依法予以支持。关于原告刘仕平要求支付误工费559050元的问题。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。原告未能充分举证证明其误工期限及被告应付的误工损失为559050元，结合原告举证，对原告劳务误工费核定为：1、2019年6月-10月的误工损失，结合2019年12月2日被告榆林市华夏建筑工程有限公司给山西中晟恒远鑫盛建筑工程有限公司出具的工作联系单及2019年12月2

《中华人民共和国合同法》第四十四条规定“依法成立的合同，自合同成立时生效”。本案中，原、被告所签合同是其真实意思表示，合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。本案中，原告刘仕平按照合同约定履行义务，被告未按照合同约定提供材料入场，导致原告产生误工，应当按照合同约定支付每人每日150元的误工损失。故原告要求被告支付劳务费的诉讼请求符合法律规定，本院依法予以支持。关于原告刘仕平要求支付误工费559050元的问题。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释

山西省运城市中级人民法院民事判决书（2021）晋08民终613号上诉人（原审原告）：刘仕平，男，1968年2月26日出生，汉族，住址：四川省南江县大河镇观音寺村3社。 委托诉讼代理人：郭雪娟，运城市盐湖区北城法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审被告）：榆林市华夏建筑工程有限公司。住所地：陕西省榆林市高新技术产业区尚郡小区1号楼1单元202室。 法定代表人：张熊熊。 被上诉人（原审被告）：山西中晟……