建设工程施工合同纠纷 （2017）吉04民终285号

益帮公司与洪浩公司签订的《外墙保温施工合同书》是双方当事人真实意思表示，不违反法律和行政法规的禁止性规定，为有效合同。洪浩公司应当按照合同约定，如期施工、竣工，即便工期发生顺延，也不应将工程弃置，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“因当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”。洪浩公司自2015年10月份撤出工地后，该工程至今未完工，其违约行为已经致使合同目的不能实现，因此益帮公司请求解除与洪浩公司的施工合同，予以支持。关于益帮公司请求洪浩公司支付违约金的诉讼请求，双方当事人在合同中虽然约定没有按期完工，每超出一天按2，000.00元计算违约金，双方约定完工期限为2015年6月30日，实际施工停工日期已经到2015年10月份，且并未完工。而益帮公司在2016年8月份才向人民法院提起诉讼，从而放任了违约天数的扩大，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。益帮公司要求按照250天计算违约金数额已超出合理范围，考虑洪浩公司单

益帮公司与洪浩公司签订的《外墙保温施工合同书》是双方当事人真实意思表示，不违反法律和行政法规的禁止性规定，为有效合同。洪浩公司应当按照合同约定，如期施工、竣工，即便工期发生顺延，也不应将工程弃置，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“因当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”。洪浩公司自2015年10月份撤出工地后，该工程至今未完工，其违约行为已经致使合同目的不能实现，因此益帮公司请求解除与洪浩公司的施工合同，予以支持。关于益帮公司请求洪浩公司支付违约金的诉讼请求，双方当事人在合同中虽然约定没有按期完工，每超出一天按2，000.00元计算违约金

吉林省辽源市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）吉04民终285号上诉人（一审被告）：辽源市洪浩保温防水有限公司，住所地：辽源市建阳路22号。法定代表人：吕文东，该公司经理。委托诉讼代理人：于仲秋，辽源市龙山区新兴法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：于占久，该公司业务主管。被上诉人（一审原告）：辽源市益帮建筑材料市场有限责任公司，住所地：辽源市东辽县白泉镇集贤村五组。法定代表人：郑丰硕，该……