建设工程施工合同纠纷 （2021）云34民终86号

开工日期应以健康发展公司具备条件发出指令之日起算，因健康发展公司无发出指令相关证据，从而不支持其反诉请求明显错误。事实上开工是健康发展公司支付预付款的条件，无须再另行指令。《消防合同》总承揽价格为370万元，但凯华建设公司在收取预付款后，一直未能按合同第三条第1点、第六条约定采购材料及按工期履行合同。《供电合同》总承揽价格为365万元，合同第六条约定本工程总工期为150天，凯华建设公司在收取健康发展公司按合同第三条第1点的预付款73万元后，一直未能按合同约定工期履行合同。《高压开关房承揽合同》总承揽价格为100万元，合同第六条约定本工程总工期为80天，合同签订后，凯华建设公司一直未能按合同约定工期履行合同。三份合同均有工期顺延和不顺延的约定，且根据合同第十七条第1点，不管什么情况，工期必须按约定时间完成。故，健康发展公司于2019年12月23日依据《中华人民共和国合同法》和《承揽合同》第十一条规定，通知凯华建设公司解除上述《承揽合同》，同时要求收函后3日内退回全部预付款及支付违约金符合法律规定及合同约定应得到支持。五、本案案由应为承揽合同纠纷，不属于建设工程施工合同纠纷，由于案由错误从

开工日期应以健康发展公司具备条件发出指令之日起算，因健康发展公司无发出指令相关证据，从而不支持其反诉请求明显错误。事实上开工是健康发展公司支付预付款的条件，无须再另行指令。《消防合同》总承揽价格为370万元，但凯华建设公司在收取预付款后，一直未能按合同第三条第1点、第六条约定采购材料及按工期履行合同。《供电合同》总承揽价格为365万元，合同第六条约定本工程总工期为150天，凯华建设公司在收取健康发展公司按合同第三条第1点的预付款73万元后，一直未能按合同约定工期履行合同。《高压开关房承揽合同》总承揽价格为100万元，合同第六条约定本工程总工期为80天，合同签订后，凯华建设公司一直未能按合同约定

云南省迪庆藏族自治州中级人民法院民 事 判 决 书(2021)云34民终86号上诉人（原审被告、反诉原告）：云南香格里拉健康产业发展有限公司。住所地：云南省迪庆州经济开发区社区居委会松园片区绿色产业园区。统一社会信用代码：91533400056966437B。法定代表人：麦镇江，系公司董事长。委托诉讼代理人：杨建军，男，1972年11月1日生，汉族，广州市人，住广州市萝岗区。代理权限：特别授权代理……