承揽合同纠纷 （2018）京03民终3954号
裁判要旨
盘古氏公司与信厦大通公司签订的《电梯合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律行政法规的强制性规定，合法有效，该院予以确认。《合同法》规定有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目的；2、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5、法律规定的其他情形。盘古氏公司主张信厦大通公司存在擅自更换电梯品牌、拖延工程的违约行为，故要求法院确认其享有合同解除权。故本案的焦点问题在于信厦大通公司是否存在更换品牌及拖延工期的问题。首先，关于信厦大通公司是否更换电梯品牌的问题。根据双方《电梯合同》的规定，对于电梯品牌做出了明确的约定，即电梯品牌为意大利IGV品牌，制造产地为意大利和德国。即使双方在洽商及报价过程中，确实存有德国设计、制造的部分字眼以及YONNETZ品牌的提及，但均主要存在于双方签署正式的《电梯合同》之前，在签署合同后，信厦大通公司并未对于L2电梯需要改为德国的YONNETZ公司生产作出明确的沟通，
摘要
北京信厦大通电梯工程有限公司与北京盘古氏投资有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书(2018)京03民终3954号上诉人（原审被告、反诉原告）：北京信厦大通电梯工程有限公司，住所地北京市丰台区方庄芳城园一区17号楼A-605。法定代表人：孙洪宪，总经理。委托诉讼代理人：张维云，北京寰恒律师事务所律师。委托诉讼代理人：马艳芳，河北东临律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：北京盘古氏投资有限公司，住所地北京市朝阳区北四环中路27号A……