买卖合同纠纷 （2021）鲁09民终2238号

原、被告签订的采购合同及技术协议是双方真实意思表示，不违反法律规定，自成立时生效，双方当事人应按照约定全面履行自己的义务。原告深圳睿鑫辰公司共向军辉公司供货2080020元，军辉公司已支付624006元，尚欠1456014元，事实清楚，证据充分，原告深圳睿鑫辰公司要求军辉公司支付货款1456014元，一审法院予以支持。因原告深圳睿鑫辰公司迟延供货构成严重违约，存在违约金，其要求军辉公司自2019年6月18日起支付利息损失一审法院不予支持。对于原告的利息损失，可自起诉之日起扣除违约金后进行计算。对于反诉，被告认为虽然原被告合同约定违约金每天2000元，但远远不能补偿原告的实际损失，请求法院根据合同法及民法典的相关规定予以调整。一审法院认为，根据原告与被告、原告与江苏港丰公司以及被告与金川集团股份有限公司热电分公司三份合同的签订时间、履行期限、合同履行地及军辉公司工地负责人的证言看，深圳睿鑫辰公司对涉案二车间1#锅炉高温过热器更换工程的内容、工程性质、工期是明知的。原告与江苏港丰公司签订买卖合同的时间是2018年5月22日，原被告签订买卖合同的时间是2018年7月10日，且原被告合同约定原

原、被告签订的采购合同及技术协议是双方真实意思表示，不违反法律规定，自成立时生效，双方当事人应按照约定全面履行自己的义务。原告深圳睿鑫辰公司共向军辉公司供货2080020元，军辉公司已支付624006元，尚欠1456014元，事实清楚，证据充分，原告深圳睿鑫辰公司要求军辉公司支付货款1456014元，一审法院予以支持。因原告深圳睿鑫辰公司迟延供货构成严重违约，存在违约金，其要求军辉公司自2019年6月18日起支付利息损失一审法院不予支持。对于原告的利息损失，可自起诉之日起扣除违约金后进行计算。对于反诉，被告认为虽然原被告合同约定违约金每天2000元，但远远不能补偿原告的实际损失，请求法院根据合

山东省泰安市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁09民终2238号上诉人（原审原告、反诉被告）：深圳市睿鑫辰机械发展有限公司，住所地：深圳市南山区南新路以东桃园路以北南贸中心**502。法定代表人：张凡，总经理。委托诉讼代理人：周晟辉，广东天浩律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：山东军辉建设集团有限公司，住所地：山东省泰安市肥城市仪阳工业园区。法定代表人：李军英，总经理。委托诉……