建设工程施工合同纠纷 （2018）苏01民初876号

一、延期竣工的责任 本案中，原告四建公司主张涉案工程延期竣工的责任系被告鼎正公司一直拖延支付进度款；被告主张因原告人员、设备不足等原因造成工期延误。对此，本院认为，2015年3月，原、被告正式签订《工程承揽合约书》约定由四建公司承建南京涵碧楼酒店综合开发项目；工期由2014年10月22日起算。2015年9月11日，双方签署《备忘录》确认2015年9月11日前，由于鼎正公司内部原因延迟支付工程款，经双方协商，将主体结构验收时间从原定2016年1月10日顺延至2016年3月30日。2015年11月24日，双方签订南京涵碧楼酒店综合开发项目《工程承揽合约书》补充协议二，将主合同约定的“进度款按发包人核准工程量70%付款”变更为“进度款按发包人核准工程量80%付款”。其中，自开工日累计至2015年10月31日已核准工程量10%的进度款17244993.12元，由鼎正公司开具2015年12月22日为到期日的商业承兑汇票。其他未付进度款80%比例及主合同约定的支付方式进行支付。2017年10月30日，双方又签订南京涵碧楼酒店综合开发项目《工程承揽合约书》补充协议三，被告认可因其原因导致不能及时支付

一、延期竣工的责任 本案中，原告四建公司主张涉案工程延期竣工的责任系被告鼎正公司一直拖延支付进度款；被告主张因原告人员、设备不足等原因造成工期延误。对此，本院认为，2015年3月，原、被告正式签订《工程承揽合约书》约定由四建公司承建南京涵碧楼酒店综合开发项目；工期由2014年10月22日起算。2015年9月11日，双方签署《备忘录》确认2015年9月11日前，由于鼎正公司内部原因延迟支付工程款，经双方协商，将主体结构验收时间从原定2016年1月10日顺延至2016年3月30日。2015年11月24日，双方签订南京涵碧楼酒店综合开发项目《工程承揽合约书》补充协议二，将主合同约定的“进度款按发包人

江苏省南京市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏01民初876号 原告（反诉被告）：中国建筑第四工程局有限公司，住所地广东省广州市天河区科韵路16号广州信息港B座5楼。 法定代表人：易文权，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘本胜，北京大成（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王永平，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：南京鼎正置业有限公司，住所地江苏省南京市建邺区扬……