建设工程监理合同纠纷 （2016）苏05民终2806号

双方签订的建设工程委托监理合同依法成立有效，双方均应按照合同约定履行。合同约定的工程工期为150天，合同约定的工期内发生的监理费为120000元；工程实际延期228天，按照合同约定产生延期监理费182400元，双方对此均予以认可。乾坤公司已经支付了中润建设公司监理费170000元，现中润建设公司要求乾坤公司继续支付剩余的132400元，乾坤公司辩称其仅欠中润建设公司监理费90000元未付。一审法院认为，根据合同约定的计算方式，延期监理费确系182400元，但在2009年7月4日中润建设公司寄送给乾坤公司的监理费结算表中，中润建设公司明确表示对于延期监理费“经双方友好协商给予80%的优惠为140000元……监理费总额120000元+140000元=260000元，贵司已付120000元，余额应付为140000元监理费”，该内容应视为双方对合同金额的变更，中润建设公司对乾坤公司未付监理费金额确认为140000元并以此主张债权；另外根据中润建设公司提交的2014年1月16日的监理费结算单，其在乾坤公司后续支付了50000元监理费后，亦是向乾坤公司主张监理费90000元。据此，一审法院认定乾坤

双方签订的建设工程委托监理合同依法成立有效，双方均应按照合同约定履行。合同约定的工程工期为150天，合同约定的工期内发生的监理费为120000元；工程实际延期228天，按照合同约定产生延期监理费182400元，双方对此均予以认可。乾坤公司已经支付了中润建设公司监理费170000元，现中润建设公司要求乾坤公司继续支付剩余的132400元，乾坤公司辩称其仅欠中润建设公司监理费90000元未付。一审法院认为，根据合同约定的计算方式，延期监理费确系182400元，但在2009年7月4日中润建设公司寄送给乾坤公司的监理费结算表中，中润建设公司明确表示对于延期监理费“经双方友好协商给予80%的优惠为140

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏05民终2806号上诉人（原审被告）昆山乾坤机器制造有限公司，住所地江苏省昆山开发区蓬朗新星路。法定代表人朱军营，该公司总经理。委托代理人郭延军，北京汉鼎联合（绍兴）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）苏州中润建设管理咨询有限公司，住所地江苏省苏州工业园区通园路228号。法定代表人胡波，该公司总经理。委托代理人严晖，该公司员工。上诉人昆山乾坤……