定作合同纠纷 （2013）南民一终字第00689号

2010年康力电梯股份有限公司披露的公告及谢全伟的证言、上诉人为履行与被上诉人的定作合同从第三方订作电梯的事实，证明上诉人与康力电梯股份有限公司相互诉讼，不能够正常合作，上诉人存在迟延履行和暂时丧失履行合同能力的实际情况，上诉人预期违约，答辩人有权利解除合同。上诉人全权代理人谢全伟经过公证的证言证明了被上诉人于2011年10月到2012年3月期间，被上诉人多次与谢全伟联系，要求上诉人偕同生产厂家到被上诉人工地进行实地测量以确定下一步电梯供应事宜，而上诉人一直未委派技术人员到被上诉人工地进行测量工作，被上诉人于2012年4月通知谢全伟因对上诉人履行合同的能力及对后期保障的担忧，要求终止履行合同、返还定金，谢全伟已向公司汇报过，公司未指示怎么应对的情况。上诉人对此不予认可，称2010年8月已将谢全伟辞退，但其并未提供已将辞退情况通知被上诉人的证据，谢全伟作为处理上诉人与被上诉人设备定作合同及安装合同的全权代理人，了解事情的全部经过及处理情况，其证言应当予以采信。上诉人另称被上诉人从第三方购买电梯并已实际安装，致使双方的合同无法履行，其构成根本违约。因建设工程项目对工期有严格的要求，被上诉人

2010年康力电梯股份有限公司披露的公告及谢全伟的证言、上诉人为履行与被上诉人的定作合同从第三方订作电梯的事实，证明上诉人与康力电梯股份有限公司相互诉讼，不能够正常合作，上诉人存在迟延履行和暂时丧失履行合同能力的实际情况，上诉人预期违约，答辩人有权利解除合同。上诉人全权代理人谢全伟经过公证的证言证明了被上诉人于2011年10月到2012年3月期间，被上诉人多次与谢全伟联系，要求上诉人偕同生产厂家到被上诉人工地进行实地测量以确定下一步电梯供应事宜，而上诉人一直未委派技术人员到被上诉人工地进行测量工作，被上诉人于2012年4月通知谢全伟因对上诉人履行合同的能力及对后期保障的担忧，要求终止履行合同、

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）南民一终字第00689号上诉人（原审被告）郑州思源停车服务有限公司（原郑州力康电梯有限公司）。法定代表人丁巍，任该公司执行董事职务。委托代理人彭善斌，河南开达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）南阳市乘億房地产开发有限公司。住法定代表人柳英，任该公司董事长。委托代理人张林，男，汉族，生于1973年5月7日，住南阳市卧龙区。委托代理人杨贵，河南鼎……