建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁09民终2547号

被告在2016年10月8日，被东平县工程质量监督站责令停工后，至今已停工8个多月的时间，其不按东平县工程质量监督站的要求进行整改，申请复工，其行为能够表明其不继续履行合同的意思，原告诉请解除合同，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，判决：解除原告东平县华诚房地产开发有限公司国丹分公司与被告山东鲁建工程集团有限公司签订的《建设工程施工合同》及《东平国丹家园建设施工补充协议书》。案件受理费100元，由被告山东鲁建工程集团有限公司负担。本院二审期间，上诉人提交的东平县建筑工程质量检测站回弹法检测混凝土抗压强度检测报告证实上诉人按照质检站的要求对涉案建筑的6至11层的混凝土块进行了检测。对一审法院认定的事实，本院予以确认。本院认为，上诉人在2016年10月8日被东平县工程质量监督站责令停工后，其不按东平县工程质量监督站的要求进行整改，也未按期向东平县工程质量监督站申请复工，其行为能够表明其不再继续履行合同，被上诉人诉请解除合同，应予支持。上诉人主张在2016年10月8日之前，因被上诉人不支付工程进度款，上诉人停工。对此，本院认为，根据双方签订的补充协议的约定，主体封顶后五日

被告在2016年10月8日，被东平县工程质量监督站责令停工后，至今已停工8个多月的时间，其不按东平县工程质量监督站的要求进行整改，申请复工，其行为能够表明其不继续履行合同的意思，原告诉请解除合同，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，判决：解除原告东平县华诚房地产开发有限公司国丹分公司与被告山东鲁建工程集团有限公司签订的《建设工程施工合同》及《东平国丹家园建设施工补充协议书》。案件受理费100元，由被告山东鲁建工程集团有限公司负担。本院二审期间，上诉人提交的东平县建筑工程质量检测站回弹法检测混凝土抗压强度检测报告证实上诉人按照质检站的要求对涉案建筑的6至11层的混凝土块进行了

山东省泰安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁09民终2547号上诉人（原审被告）：山东鲁建工程集团有限公司，住所地济南市。法定代表人：张玉兴，董事长。委托诉讼代理人：余勇，山东平正大律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：东平县华诚房地产开发有限公司国丹分公司，住所地山东省泰安市东平县。负责人：张秀荣，经理。委托诉讼代理人:郑雷，男，1968年9月7日出生，汉族，该公司法律顾问，住东平县……