建设工程施工合同纠纷 （2018）冀08民终2772号
裁判要旨
原告承德盛林建筑安装工程有限公司为被告承德宝龙房地产开发有限责任公司修建室外消防水池属实，该室外消防水池系单体室外工程项目，不属于原、被告双方签订的《河北省建设工程施工合同》的施工内容，该工程竣工使用后，被告应当给付原告相应的工程款，故原告要求被告给付该项工程款的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。因原、被告双方对于给付室外消防水池工程款的时间没有约定，故原告要求被告支付室外消防水池工程款逾期付款利息的诉讼请求，缺乏事实依据，本院不予支持。被告主张“7#楼总造价中包含消防水池，系因设计变更由室内挪到室外，故不应另行给付消防水池工程款”，因被告所提交的证据均不能证明其主张，故被告的该项答辩意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、被告承德宝龙房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告承德盛林建筑安装工程有限公司室外消防水池工程款人民币211792.01元。二、驳回原告承德盛林建筑安装
摘要
承德宝龙房地产开发有限责任公司、承德盛林建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀08民终2772号上诉人（原审被告）：承德宝龙房地产开发有限责任公司，住所地承德市双滦区双塔山镇新园路路东18号。法定代表人：李贵宝，董事长。委托诉讼代理人：李明，男，系该公司经理。委托诉讼代理人：徐学武，河北汇林律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：承德盛林建筑安装工程有限公司，住所地承德市双桥区北山碧麓家园13幢5单元309室。法定代表人……