建设工程施工合同纠纷 （2019）冀09民终6829号

原、被告双方签订的河北新启元技术股份有限公司35吨锅炉环保优化项目《非标制作安装、设备安装工程承包合同》、《脱硫脱硝非标制作安装、设备电气安装技术协议》系双方真实意思表示，内容合法，为有效合同，原、被告双方均应按合同履行义务。原、被告均同意解除上述合同，是对自己合同权利的处分，予以支持。原、被告均认可被告实际完成工程量价款为施工量为1613000元，原告已付款1192472元，由被告出具10%的增值税专用发票，对此予以确认。被告离场后，业主新启元公司从原告工程款中扣除29.05万元，其中11.8万元新启元公司认定为兴润公司现场拖欠，兴润公司也予以认可，故该11.8万元应从原告应支付的工程款中扣除，另外扣款17.25万元新启元公司未注明系兴润公司所欠，兴润公司也不认可，而且兴润公司合同施工部分仅为原告与业主签订的合同中的非标制作安装、设备安装部分，不是合同的全部，故不能推定该款系兴润公司施工所欠，原告主张该部分款项应由被告承担，理据不足不予支持。原告尚欠被告工程款302528元。原告主张被告延期交付构成违约，其提供的工期计划表不能确定是原件，且被告不予认可，故无法确定其真实性，而在201

原、被告双方签订的河北新启元技术股份有限公司35吨锅炉环保优化项目《非标制作安装、设备安装工程承包合同》、《脱硫脱硝非标制作安装、设备电气安装技术协议》系双方真实意思表示，内容合法，为有效合同，原、被告双方均应按合同履行义务。原、被告均同意解除上述合同，是对自己合同权利的处分，予以支持。原、被告均认可被告实际完成工程量价款为施工量为1613000元，原告已付款1192472元，由被告出具10%的增值税专用发票，对此予以确认。被告离场后，业主新启元公司从原告工程款中扣除29.05万元，其中11.8万元新启元公司认定为兴润公司现场拖欠，兴润公司也予以认可，故该11.8万元应从原告应支付的工程款中扣

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）冀09民终6829号上诉人（原审原告、反诉被告）：宇星科技发展（深圳）有限公司，住所地：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港研发楼B座301号。法定代表人：王涛，该公司总经理。委托诉讼代理人：史少龙，河北衡泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：王洪江，河北衡泰律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：兴润建设集团有限公司，住所地：山东省肥城市……