建设工程施工合同纠纷 （2021）豫04民终1265号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。本案中百合公司与荣联公司签订《平顶山市新华区武庄村城中村项目百合金山01-1区4#楼建筑安装工程施工承包合同》，双方应当按照约定履行各自的义务，该工程由承包人荣联公司转包给没有施工资质的汪成国，已经构成违约，目前该工程虽已交付使用，但已经大大超出合同约定的700日工期。自2012年12月1日至2016年7月20日共计1327天超出约定627天。按照约定每逾期一天承包方向发包方支付2000元违约金的标准计算合计1254000元。该部分违约金应当由荣联公司支付给百合公司。本案中百合公司提出的第一项诉求“请求依法判令被告立即向原告交付符合国家档案部门要求编制成册的百合金山01-1区4#楼的全部工程竣工图及有关的技术档案资料一式五份，并积极配合原告办理完毕相关的竣工验收备案手续”要求交付的资料并不明确，暂不予处理。对百合公司主张因未按期交付资料所产生的违约金及损失，亦不予处理。待百合公司明确具体施工资料内容后可另行起诉。综上，一审法院依照《
摘要
《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。本案中百合公司与荣联公司签订《平顶山市新华区武庄村城中村项目百合金山01-1区4#楼建筑安装工程施工承包合同》，双方应当按照约定履行各自的义务，该工程由承包人荣联公司转包给没有施工资质的汪成国，已经构成违约，目前该工程虽已交付使用，但已经大大超出合同约定的700日工期。自2012年12月1日至2016年7月20日共计1327天超出约定627天。按照约定每逾期一天承包方向发包方支付2000元违约金的标准计算合计1254000元。该部分违约金应
正文（节选）
河南省平顶山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫04民终1265号上诉人（原审被告）：徐州荣联建设工程有限公司，住所地：江苏省徐州市铜山区房村镇政府院内，统一社会信用代码9141040068187538Q。法定代表人：孟凡荣，总经理。委托诉讼代理人：宋建勋，河南首位律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：平顶山市百合新地置业有限公司，住所地河南省平顶山市新华区平安大道与稻香路交汇处百合金山……