买卖合同纠纷 （2020）苏05民终8543号

买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本案中，观欣公司、瑞浦鑫公司签订书面的买卖合同，该合同系双方当事人真实意思表示，依法成立有效。双方当事人争议的焦点为：一、观欣公司、瑞浦鑫公司之间的合同是否满足解除条件；二、瑞浦鑫公司需支付的违约金的金额。 一、观欣公司、瑞浦鑫公司之间的买卖合同是否满足解除条件。 观欣公司认为，瑞浦鑫公司逾期合格交付货物的行为已经构成根本违约，侵犯了其合法权益。瑞浦鑫公司则认为，瑞浦鑫公司一直按观欣公司要求进行整改，在2020年4月25日瑞浦鑫公司仍按观欣公司要求向其购买调试所需的布，观欣公司、瑞浦鑫公司均以实际行为表示合同处于继续履行状态。一审法院根据观欣公司、瑞浦鑫公司提供的证据及一审庭审陈述，认定如下：首先，根据合同约定，观欣公司在2020年4月11日支付尾款，则在该日瑞浦鑫公司应交付口罩机，但根据实际情况，瑞浦鑫公司在该日交付的口罩机安装调试未合格。2020年4月21日，经观欣公司、瑞浦鑫公司协商，瑞浦鑫公司拉回机器进行调试，并承诺3日内完成整改并发货，但直到2020年4月29日，瑞浦鑫公司才告知观欣公司机器调试完成，可以交付。

买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本案中，观欣公司、瑞浦鑫公司签订书面的买卖合同，该合同系双方当事人真实意思表示，依法成立有效。双方当事人争议的焦点为：一、观欣公司、瑞浦鑫公司之间的合同是否满足解除条件；二、瑞浦鑫公司需支付的违约金的金额。 一、观欣公司、瑞浦鑫公司之间的买卖合同是否满足解除条件。 观欣公司认为，瑞浦鑫公司逾期合格交付货物的行为已经构成根本违约，侵犯了其合法权益。瑞浦鑫公司则认为，瑞浦鑫公司一直按观欣公司要求进行整改，在2020年4月25日瑞浦鑫公司仍按观欣公司要求向其购买调试所需的布，观欣公司、瑞浦鑫公司均以实际行为表示合同处于继续履行状态。一

江苏省苏州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏05民终8543号 上诉人（原审原告）：德清观欣健康科技有限公司，住所地浙江省湖州市德清县舞阳街道上柏城山村。 法定代表人：陈显忠，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：韦豪俊，浙江六和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：牛宇龙，浙江六和律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：昆山市瑞浦鑫涂装机械有限公司，住所地昆山市周市镇长兴东路**……