买卖合同纠纷 （2021）鄂05民终601号

城乡混凝土公司与华宇公司签订的《宜昌市建设工程预拌混凝土买卖合同》，城乡混凝土公司与华宇公司、和艺公司三方签订的《协议书》系各方当事人真实意思的表示，二份合同不存在《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的无效情形，合法有效。合同签订后，城乡混凝土公司依约履行了供货义务，华宇公司、和艺公司应当遵循诚实信用原则按约支付合同价款。本案争议的焦点如下： 一、关于华宇公司、和艺公司的付款条件是否成就的问题。该案的买卖合同及协议书对付款的时间约定不明确，但涉案工程至今已近7年未结束，期间因工程资金问题致使工程两度停工，且至今未开工。自2014年至今，华宇公司仅支付货款的37.4%，属华宇公司违约。而和艺公司的经营状况已严重恶化导致全部付款的条件不能成就。现城乡混凝土公司在长达数年后，要求华宇公司、和艺公司付款合情合理，和艺公司辩称付款条件不成就的理由，一审法院不予采纳。 二、关于城乡混凝土公司要求华宇公司支付下欠货款3743336.5元是否成立的问题。《宜昌市建设工程预拌混凝土买卖合同》签订后，城乡混凝土公司依约履行了供货义务。同时，三方协议又约定由城乡混凝土公司继续供货，城乡混凝土公司也继续履行

城乡混凝土公司与华宇公司签订的《宜昌市建设工程预拌混凝土买卖合同》，城乡混凝土公司与华宇公司、和艺公司三方签订的《协议书》系各方当事人真实意思的表示，二份合同不存在《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的无效情形，合法有效。合同签订后，城乡混凝土公司依约履行了供货义务，华宇公司、和艺公司应当遵循诚实信用原则按约支付合同价款。本案争议的焦点如下： 一、关于华宇公司、和艺公司的付款条件是否成就的问题。该案的买卖合同及协议书对付款的时间约定不明确，但涉案工程至今已近7年未结束，期间因工程资金问题致使工程两度停工，且至今未开工。自2014年至今，华宇公司仅支付货款的37.4%，属华宇公司违约。而和艺公

湖北省宜昌市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鄂05民终601号 上诉人（原审被告）：宜昌和艺企业孵化运营管理有限责任公司，统一社会信用代码91420500695143744M，住所地宜昌市开发区大连路33号（展示中心内）。 法定代表人：向家本，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨乐毅，湖北普济律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈昌翠，女，1981年3月20日出生，土家族，宜昌和艺企业孵……