建设工程分包合同纠纷 （2018）川33民终194号
裁判要旨
道隧广安公司与罗治聪挂靠的金坤源公司签订的《劳务承包合同》属无效合同，亦不存在解除的问题。王荣波为G13项目部经理，其行为应视为道隧广安公司的行为。道隧广安公司参照合同约定计算出G13段及G13段变更后的工程价款为44639005.25元，证据充分予以支持。G12标段工程量并未在合同约定范围内，但可以参照合同约定的计价标准为9861651元。根据罗治聪提交的证据可以认定领用的水泥、速凝剂、沙石料、混凝土等合计15332863.14元，延米补助款2946000元。金坤源公司法定代表人王明生在道隧广安公司借支123000元应视为王明生的个人行为，对道隧广安公司的此项诉讼请求不应予以支持。由于道隧广安公司被德格县安监局罚款62000元是因金坤源公司发生安全事故所致，根据合同约定要求金坤源公司承担违约金62000元应予以支持。2016年6、7月金坤源公司应承担电费为8919.16元。对于道隧广安公司主张的因工期、质量、安全等问题的罚款366000元因交投公司已经退还，不应予以支持。对于道隧广安公司主张的修复费用838590元，因2016年8月23日才发出修复通知，视为道隧广安公司放弃要求修复的
摘要
道遂集团广安工程有限公司、罗治聪与四川省金坤源劳务有限公司、罗正及道遂集团工程有限公司、甘孜州交通建设投资有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
四川省甘孜藏族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川33民终194号 上诉人（原审原告）：道遂集团广安工程有限公司。住所地：四川省华蓥市迎宾路68号。 法定代表人：尹杰，公司董事长。 委托诉讼代理人：蒋华，四川志存律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：罗治聪，男，1963年1月3日出生，汉族，住四川省巴中市巴州区。 委托诉讼代理人：何萍，四川致顺律师事务所律师。 委托诉讼代理人：辜……