建设工程施工合同纠纷 （2021）豫06民终141号

依法成立的合同受法律保护。本案中，金阳公司与开祥公司签订的《补充协议》，系双方在平等自愿的基础上签订的，且不违反法律、法规强制性规定，系双方的真实意思表示，为有效合同，双方均应按合同约定履行义务。金阳公司仅按涉案协议约定于2013年2月5日向开祥公司支付了50万元，但未按合同约定时间履行向开祥公司交付7套房屋的义务，金阳公司在履行涉案合同时存在违约。涉案合同约定在2013年5月30日前达到竣工验收条件并交房，开祥公司施工的涉案工程于2013年7月31日竣工验收，开祥公司逾期竣工亦存在违约。涉案合同约定逾期竣工一天违约金20万元，开祥公司认为该违约金约定过高，要求调整。结合涉案合同履行过程中双方的违约情况，根据公平和诚实信用原则，酌定开祥公司向金阳公司支付违约金20万元为宜，对此予以支持，超出部分不予支持。一审法院判决：一、开祥公司于判决生效之日起十日内支付金阳公司违约金200000元；二、驳回金阳公司的其他诉讼请求。案件受理费53800元，减半收取26900元，由金阳公司负担26004元，开祥公司负担896元。二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。金阳公

依法成立的合同受法律保护。本案中，金阳公司与开祥公司签订的《补充协议》，系双方在平等自愿的基础上签订的，且不违反法律、法规强制性规定，系双方的真实意思表示，为有效合同，双方均应按合同约定履行义务。金阳公司仅按涉案协议约定于2013年2月5日向开祥公司支付了50万元，但未按合同约定时间履行向开祥公司交付7套房屋的义务，金阳公司在履行涉案合同时存在违约。涉案合同约定在2013年5月30日前达到竣工验收条件并交房，开祥公司施工的涉案工程于2013年7月31日竣工验收，开祥公司逾期竣工亦存在违约。涉案合同约定逾期竣工一天违约金20万元，开祥公司认为该违约金约定过高，要求调整。结合涉案合同履行过程中双方

河南省鹤壁市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫06民终141号上诉人（原审原告）：鹤壁金阳置业有限公司，住所地鹤壁市淇滨区太行路南段民兵训练基地门面房。法定代表人：孙浩博，该公司董事长。委托诉讼代理人：马福民，河南千盈律师事务所律师。上诉人（原审被告）：河南开祥建筑集团有限公司，住所地安阳市北关区中华路北段彰德人家小区西墙外二层临街楼。法定代表人：王长征，该公司经理。委托诉讼代理人：任建……