建设工程施工合同纠纷 （2021）赣08民终314号

宏发公司、南昌六建公司之间签订的《玻璃幕墙施工承包合同》，没有违反法律规定，合法有效，双方应当全面履行合同约定义务。南昌六建公司与业主之间虽然没有完成决算，但案涉工程早已投入使用。根据最高法院的司法解释：建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。据此，宏发公司可以要求南昌六建公司支付剩余工程款。由于双方签订的合同没有约定对欠付工程款利息计算标准，应依照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。利息从应付工程款之日计付。当事人没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程实际交付的，为交付日。宏发公司诉讼请求关于利息起算时间可以照准。宏发公司施工出现问题又不整改，致使南昌六建公司请第三方进行整改而支出的费用，应当由宏发公司承担。故南昌六建公司提出要求宏发公司支付该整改费用的抗辩理由予以采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条的规定，判决如下：一、南昌市第六建筑工程公司于本判决生效后10日内支付宏发建设有限

宏发公司、南昌六建公司之间签订的《玻璃幕墙施工承包合同》，没有违反法律规定，合法有效，双方应当全面履行合同约定义务。南昌六建公司与业主之间虽然没有完成决算，但案涉工程早已投入使用。根据最高法院的司法解释：建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。据此，宏发公司可以要求南昌六建公司支付剩余工程款。由于双方签订的合同没有约定对欠付工程款利息计算标准，应依照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。利息从应付工程款之日计付。当事人没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程实际交付的，为交付日。宏发公司诉讼请求关于利息起算时间可以照准。宏发公司施工出现问题又不整

江西省吉安市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）赣08民终314号上诉人（原审原告）：宏发建设有限公司，住所地江西省南昌县小蓝经济开发区金沙四路619号，统一社会信用代码91360000739183917X。法定代表人：杨进跃，该公司总经理。委托诉讼代理人:庄宇莉，江西平常心律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：南昌市第六建筑工程公司，住所地江西省南昌市青山湖区高新大道698号，统一社会信用……