建设工程施工合同纠纷 （2016）赣07民终3599号

双方约定的超期费过高，一审法院予以核减。对于尹佑明主张的逾期付款违约金，一审法院认为，广益建造公司实际应当支付的工程款为4945元，尹佑明将超期费视同工程款要求广益建造公司按照每日千分之一计算违约金没有法律依据，一审法院不予支持。一审法院认为，尹佑明、广益建造公司作为建设工程施工合同的双方，应当按照合同约定履行自己的义务，否则应当承担违约责任。因此，对于尹佑明的诉讼请求，合理部分予以支持。尹佑明、广益建造公司约定的超期费实际上是违约金，一审法院认为过高，予以适当核减。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国合同法＞若干问题的解释》（二）第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、赣州广益建造有限公司在判决生效后七日内支付尹佑明工程款4945元、超期费87245.29元；二、驳回尹佑明的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5

双方约定的超期费过高，一审法院予以核减。对于尹佑明主张的逾期付款违约金，一审法院认为，广益建造公司实际应当支付的工程款为4945元，尹佑明将超期费视同工程款要求广益建造公司按照每日千分之一计算违约金没有法律依据，一审法院不予支持。一审法院认为，尹佑明、广益建造公司作为建设工程施工合同的双方，应当按照合同约定履行自己的义务，否则应当承担违约责任。因此，对于尹佑明的诉讼请求，合理部分予以支持。尹佑明、广益建造公司约定的超期费实际上是违约金，一审法院认为过高，予以适当核减。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国合同法＞若干问题的解释》

江西省赣州市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)赣07民终3599号上诉人（原审被告）：赣州广益建造有限公司，住所地江西省赣州市章贡区黄屋坪路35号金海岸花园A栋604室。法定代表人：郑毅，系该公司董事长。委托诉讼代理人：李勇华，北京中银（赣州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：尹佑明，男，1980年6月6日生，汉族，河北省饶阳县人，住河北省衡水市饶阳县。委托诉讼代理人：刘星林，江西公仁……