建设工程施工合同纠纷 （2019）豫13民终5814号

本案争议焦点，结合双方当事人诉辩主张，一、国基公司是否应支付业主拨付的工程款给李业志。二、造成的损失如何认定。一、关于国基公司是否应支付业主拨付工程款给李业志的问题。李业志、国基公司于2017年3月16日签订《工程施工内部责任承包协议书》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律，行政法规定的强制性规定，应属合法有效。双方均应按照协议的约定全面地履行各自的权利义务。协议第三条约定：施工期间乙方实行大包干；包质量、包工期、包安全、包材料采购、包人员施工调配等。第四条约定：施工期间甲方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入乙方账户，甲方按照规定在向乙方每次拨款时扣除所缴纳的各种税费和上交甲方的管理费用外，其余工程款由甲方24小时内转入乙方工程专用账户。工程预付款，又称材料备料款或材料预付款，用于承包人为合同工程施工购置材料，工程设备或租赁施工设备、修建临时设施，以组织施工队伍进场地所需款项，且预付款计入决算。因此与按月实际工程量的70％工程款，均为工程进度款，按合同约定国基公司扣除税费和管理费14.1％，应该支付给李业志。本案中国基公司已支付给李业志14,686,804元。李业志组织人力

本案争议焦点，结合双方当事人诉辩主张，一、国基公司是否应支付业主拨付的工程款给李业志。二、造成的损失如何认定。一、关于国基公司是否应支付业主拨付工程款给李业志的问题。李业志、国基公司于2017年3月16日签订《工程施工内部责任承包协议书》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律，行政法规定的强制性规定，应属合法有效。双方均应按照协议的约定全面地履行各自的权利义务。协议第三条约定：施工期间乙方实行大包干；包质量、包工期、包安全、包材料采购、包人员施工调配等。第四条约定：施工期间甲方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入乙方账户，甲方按照规定在向乙方每次拨款时扣除所缴纳的各种税费和上交甲方的管

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫13民终5814号上诉人（原审被告）：商丘市国基建筑安装有限公司。住所地：河南省商丘市胜利西路**。统一社会信用代码：91411400175001208P。法定代表人：黄木云，任经理职务。委托诉讼代理人：岳发军，系该公司员工。委托诉讼代理人：王锋旭，河南书选律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李业志，男，汉族，1972年9月28日出生，住，……