买卖合同纠纷 （2016）豫01民终231号

依法成立的合同受法律保护。合同成立后，双方当事人应当按约定全面履行各自的义务。本案中，本案中，亚星公司要求确认双方于2015年1月20日签订的《机械停车设备供货与安装合同》解除，中州公司已经收到解除合同通知，且同意解除，应予以确认。合同解除后，亚星公司要求中州公司退还其已经支付的合同预付款824000元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自合同解除之日即2015年3月19日至判决确定的返还之日止的利息，具有事实及法律依据，予以支持。关于本案亚星公司、中州公司谁构成违约的问题，根据双方约定，中州公司应在合同签订5日内向亚星公司支付100000履约保证金，但中州公司未在合同约定的合同签订5日内将履约保证金交给亚星公司，已经构成了违约，导致亚星公司也未能在合同签订7日内将预付款支付中州公司，且根据中州公司的联络函，其明确表示在原合同约定的供货日期不能完成供货义务，综上，中州公司的行为构成违约，依照双方约定，中州公司违约金支付办法，每延误一天，违约金为迟延交货部分设备总款的万分之四，因设备总款为4620000元，故应以设备总款为基数，违约时间应自中州公司应供货时间即2015年3月5日至合同解除之

依法成立的合同受法律保护。合同成立后，双方当事人应当按约定全面履行各自的义务。本案中，本案中，亚星公司要求确认双方于2015年1月20日签订的《机械停车设备供货与安装合同》解除，中州公司已经收到解除合同通知，且同意解除，应予以确认。合同解除后，亚星公司要求中州公司退还其已经支付的合同预付款824000元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自合同解除之日即2015年3月19日至判决确定的返还之日止的利息，具有事实及法律依据，予以支持。关于本案亚星公司、中州公司谁构成违约的问题，根据双方约定，中州公司应在合同签订5日内向亚星公司支付100000履约保证金，但中州公司未在合同约定的合同签订5日内将履约

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫01民终231号上诉人（原审被告、反诉原告）河南中州智能机械有限公司。法定代表人康贵兴，总经理。委托代理人肖道灵，河南仟问律师事务所律师。委托代理人朱修岭，河南仟问律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）河南亚星置业集团有限公司。法定代表人高国安，执行董事。委托代理人李军红，法律顾问。委托代理人王淑艳，员工。上诉人河南中州智能机械有限公……