建设工程施工合同纠纷 （2010）烟民四终字第807号

2002年11月，原告李春从被告宇龙公司处承包姜家疃11号商住楼水电暖安装工程并进行了施工，2003年8月14日，被告方代表人于禄庆向原告出具的欠款条载明水电暖保修金2万元由于禄庆将来支付。因于禄庆系被告方在该工程中的代表人，其出具欠条的行为实际上是职务行为，债务应当由被告承担。关于原告施工的工程，经（2005）烟民一终字第723号民事判决书确认：“宇龙公司、春隆公司签订《建筑工程施工合同》后，宇龙公司在施工过程中，进度缓慢，不能按约在2003年6月30日竣工，经双方口头协商，施工中又招用了其他单位和个人参与。除李春与宇龙公司签订了《内部承包协议》外，其他参与的单位和个人均未与被告、春隆公司书面明确工程量、工期、质量等。经工程监理机构对工程质量提出了多次整改意见，2004年1月，被告以春隆公司预付工程款不及时为由撤出工地。之后，春隆公司与烟台恒昌建筑公司签订了《建筑施工合同》，完成了上述工程。宇龙公司负责承建的工程未能进行验收交接，责任在于双方。”因被告承包的工程未经过验收交接，原告施工的工程亦无法经过验收。且按照原告单方陈述，其在2003年8月14日施工完毕，而2003年10月26日

2002年11月，原告李春从被告宇龙公司处承包姜家疃11号商住楼水电暖安装工程并进行了施工，2003年8月14日，被告方代表人于禄庆向原告出具的欠款条载明水电暖保修金2万元由于禄庆将来支付。因于禄庆系被告方在该工程中的代表人，其出具欠条的行为实际上是职务行为，债务应当由被告承担。关于原告施工的工程，经（2005）烟民一终字第723号民事判决书确认：“宇龙公司、春隆公司签订《建筑工程施工合同》后，宇龙公司在施工过程中，进度缓慢，不能按约在2003年6月30日竣工，经双方口头协商，施工中又招用了其他单位和个人参与。除李春与宇龙公司签订了《内部承包协议》外，其他参与的单位和个人均未与被告、春隆公司书

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2010）烟民四终字第807号上诉人（原审原告）：李春，男，1965年3月21日出生，汉族。委托代理人：郝利民，男，1960年11月3日出生，汉族。被上诉人（原审被告）：烟台市牟平区宇龙建安有限公司。法定代表人：崔家利，该公司经理。委托代理人：李绍元，山东绍元律师事务所律师。委托代理人：于禄庆，男，1944年11月1日出生，汉族，系该公司职工。上诉人李春……