建设工程分包合同纠纷 （2019）苏13民终1014号

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。悦华公司具有门窗制作、安装的施工资质，其与中云公司间的分包行为经智晟公司同意，该分包有效，涉案《施工承包合同》亦合法有效。关于悦华公司完工的工程量。悦华公司举证的工程量统计表内严国生仅对数量确认，未对面积确认，对悦华公司主张严国生代表中云公司认可其施工面积一审法院不予支持。悦华公司自认其制作的统计表内计算了凸窗的两侧面积，按涉案《施工承包合同》第一条第6项约定，扣除统计表内凸窗两侧面积，悦华公司完工的面积为3889.78平方米，涉案工程造价为311182.4元。悦华公司已领取工程款147880元，余款为163302.4元。中云公司主张按涉案《施工承包合同》第五条第7项的约定，工程结算价款为工程造价减去违约费用，悦华公司工期逾期一年半，按《施工承包合同》第九条第2项的约定，其已不欠付工程款。关于悦华公司的工期是否逾期。一审法院认为，涉案《施工承包合同》约定工期为55天，中云公司通知悦华公司于2015年2月5日进场施工，悦华公司应于2015年4月1日竣工。悦华公司诉状内自认其于2015年4月1日窗框安装

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。悦华公司具有门窗制作、安装的施工资质，其与中云公司间的分包行为经智晟公司同意，该分包有效，涉案《施工承包合同》亦合法有效。关于悦华公司完工的工程量。悦华公司举证的工程量统计表内严国生仅对数量确认，未对面积确认，对悦华公司主张严国生代表中云公司认可其施工面积一审法院不予支持。悦华公司自认其制作的统计表内计算了凸窗的两侧面积，按涉案《施工承包合同》第一条第6项约定，扣除统计表内凸窗两侧面积，悦华公司完工的面积为3889.78平方米，涉案工程造价为311182.4元。悦华公司已领取工程款147880元，余款为16

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏13民终1014号上诉人（原审原告）：江苏悦华装饰工程有限公司，住所地江苏省宿迁市经济开发区建材路**。法定代表人：柳旋，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：黄贺，江苏大楚律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江西中云建设有限公司，住所地江西省抚州市临川区云山镇镇政府大院内。法定代表人：付义爱，该公司董事长。委托诉讼代理人：韩万江，江苏广……