建设工程施工合同纠纷 （2017）甘01民终2286号

本案的争议焦点为何方违约导致工期延误，迟延点火。原告（反诉被告）主张是被告（反诉原告）延迟提供接气证明才导致工期延误，故被告（反诉原告）存在违约情形。但原告（反诉被告）并未提供其要求被告（反诉原告）提供接气证明而被告（反诉原告）拒绝提供或延期提供的证据，故本院对原告（反诉被告）的此主张不予采信。依据被告（反诉原告）提供的工程竣工资料、本院调取的两份《公福用户燃气管道安装施工合同》及第三人陈述，本案所有天然气施工事宜均由原告（反诉被告）负责，故在何处接天然气管道，何时开具接气证明均由原告（反诉被告）决定，因原告（反诉被告）计划失误，导致二次施工、工程增量，故工期延误、迟延点火的违约责任在原告（反诉被告）。因此原告（反诉被告）应赔偿迟延点火给被告（反诉原告）造成的经济损失。被告（反诉原告）主张的两个月的租金损失185770元，于法有据，本院予以支持；关于被告（反诉原告）主张的应从原告（反诉被告）的工程尾款中扣除其垫付的人工工资及材料费15000元的主张，因其未提供其组织施工是经原告（反诉被告）同意的证据，故对该反诉请求不予支持。综上所述，原告（反诉被告）已完成了《委托合同》约定的工程，故被

本案的争议焦点为何方违约导致工期延误，迟延点火。原告（反诉被告）主张是被告（反诉原告）延迟提供接气证明才导致工期延误，故被告（反诉原告）存在违约情形。但原告（反诉被告）并未提供其要求被告（反诉原告）提供接气证明而被告（反诉原告）拒绝提供或延期提供的证据，故本院对原告（反诉被告）的此主张不予采信。依据被告（反诉原告）提供的工程竣工资料、本院调取的两份《公福用户燃气管道安装施工合同》及第三人陈述，本案所有天然气施工事宜均由原告（反诉被告）负责，故在何处接天然气管道，何时开具接气证明均由原告（反诉被告）决定，因原告（反诉被告）计划失误，导致二次施工、工程增量，故工期延误、迟延点火的违约责任在原告（反

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）甘01民终2286号上诉人（原审原告、反诉被告）兰州泰丰厨房设备厂，住所地：兰州市七里河区。法定代表人：陈旭，该公司总经理。委托诉讼代理人：王国健，甘肃惠普律师事务所律师。委托诉讼代理人：李纬，甘肃惠普律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：兰州林氏重庆疯胃美蛙鱼头餐饮有限公司，住所地：兰州市安宁区。法定代表人：霍丽，该公司总经理。原审……