（2015）西中民高终字第00415号

张瑞麟与路亚公司签订的《商务微博网网站建设合同》系双方当事人真实意思表示，且并未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应予保护，双方均应按照约定履行义务。在合同履行过程中，张瑞麟已经按照约定履行向路亚公司支付了13600元的网站建设款，虽然路亚公司未能在合同约定的期限内完成网站建设，但根据路亚公司的答辩系因张瑞麟未向路亚公司提供网站建设备案资料所致，由于张瑞麟未能提交证明其已向路亚公司提供网站建设的备案资料的证据，故迟延履行合同的责任应由张瑞麟承担。关于陕西西安知识产权司法鉴定中心出具的司法鉴定意见显示的涉案网站在微博方面功能基本完整，使用过程中偶尔出现BUG，但不影响主要功能，页面设计风格基本符合主流微博操作习惯，但未实现支付宝绑定，无法进行会员收费。张瑞麟未能提供已经向路亚公司提供支付宝账号的证据，故路亚公司该答辩理由应予采信。由于合同并未约定路亚公司逾期交付网站的法律责任，加之路亚公司在2012年11月19日已经建设完毕，张瑞麟所提供的证明其实际损失的证据无法证明其受到的实际损失，为了维护合同的稳定性和市场交易秩序，对张瑞麟请求解除《商务微博网网站建设合同》、路亚公司返还13

张瑞麟与路亚公司签订的《商务微博网网站建设合同》系双方当事人真实意思表示，且并未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应予保护，双方均应按照约定履行义务。在合同履行过程中，张瑞麟已经按照约定履行向路亚公司支付了13600元的网站建设款，虽然路亚公司未能在合同约定的期限内完成网站建设，但根据路亚公司的答辩系因张瑞麟未向路亚公司提供网站建设备案资料所致，由于张瑞麟未能提交证明其已向路亚公司提供网站建设的备案资料的证据，故迟延履行合同的责任应由张瑞麟承担。关于陕西西安知识产权司法鉴定中心出具的司法鉴定意见显示的涉案网站在微博方面功能基本完整，使用过程中偶尔出现BUG，但不影响主要功能，页面设计风

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）西中民高终字第00415号上诉人（原审原告）张瑞麟。被上诉人（原审被告）西安路亚软件科技有限公司。法定代表人周杨敏，该公司总经理。上诉人张瑞麟与被上诉人西安路亚软件科技有限公司（以下简称路亚公司）承揽合同纠纷一案，不服西安市雁塔区人民法院（2014）雁民初字第00605号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。……