建设工程施工合同纠纷 （2019）豫05民终5709号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第六十七条规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。”原、被告双方于2018年6月28日所签订的第二份《补充协议》中对工程款的支付及工期进行了明确约定，涉案工程的工期系在2018年8月底竣工，若原告资金不到位则工期顺延，原告河南广宾置业有限公司未举证证实其已按该第二份《补充协议》中的约定向被告支付工程款，被告河南锦泉建设工程有限公司享有先履行抗辩权，故原告主张被告违约，证据不足，法院不予支持，其诉请被告向其支付违约金，法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第二百六十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：驳回原告河南广宾置业有限公司的诉讼请求。案件受理费33200元，由原告河南广宾置业有限公司负担。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。本院认为，双方签订的第二份《补充协议》中对工程款的支付及工期进行了详细、明确的约定，截止二审期间，上诉人河南广宾置业有限公司不能证明其按照《补充协议》约定全面及时履
摘要
《中华人民共和国合同法》第六十七条规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。”原、被告双方于2018年6月28日所签订的第二份《补充协议》中对工程款的支付及工期进行了明确约定，涉案工程的工期系在2018年8月底竣工，若原告资金不到位则工期顺延，原告河南广宾置业有限公司未举证证实其已按该第二份《补充协议》中的约定向被告支付工程款，被告河南锦泉建设工程有限公司享有先履行抗辩权，故原告主张被告违约，证据不足，法院不予支持，其诉请被告向其支付违约金，法院不予支持。依照《中华人民共和国合同
正文（节选）
河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫05民终5709号上诉人（原审原告）：河南广宾置业有限公司，住所地滑县新区解放南路东侧上海城126号，统一社会信用代码：91410526330054095N。法定代表人：冯淑兰。委托诉讼代理人：崔补平，男，1986年8月21日，汉族，住河南省安阳市文峰区，该公司职工。委托诉讼代理人：刘用田，河南上合律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河南锦……