建设工程施工合同纠纷 （2013）银民初字第118号

本案原告作为实际施工人，实际履行了被告一建一分公司与案外人石华签订的《建设工程项目承包合同》，对永宁县十二五移民建设项目闽宁镇拆迁安置和移民安置区活动中心及商业网点建设工程1、4号楼工程进行施工，故原告与被告一建一分公司双方具有合同关系。因原告系个人，并无施工资质，故双方实际履行的合同系无效合同。虽然合同无效，但原告完成了合同约定的具体工程的施工，现工程已竣工验收并交付被告使用，双方因结算、付款事宜产生争议，原告有权依据上述合同主张工程款，本院亦参照双方合同约定确定各自的权利义务。关于原告施工工程造价的确定。宁宏司鉴字（2015）009号《永宁县十二五移民建设项目闽宁镇拆迁安置和移民安置区活动中心及商业网点建设工程1、4号楼的工程造价司法鉴定意见书》及补充的鉴定意见书载明：1、4号楼的工程造价为6676647.83元，其中1号楼的GRC线条在可确认基础上增加28424.23元，故本院据此确定原告施工工程总造价为6705072.06元（6676647.83元＋28424.23元）。原告认为鉴定意见书中列为争议项的8915元停工损失也应计入工程造价的理由不能成立，不予采信。因双方合同约定保

本案原告作为实际施工人，实际履行了被告一建一分公司与案外人石华签订的《建设工程项目承包合同》，对永宁县十二五移民建设项目闽宁镇拆迁安置和移民安置区活动中心及商业网点建设工程1、4号楼工程进行施工，故原告与被告一建一分公司双方具有合同关系。因原告系个人，并无施工资质，故双方实际履行的合同系无效合同。虽然合同无效，但原告完成了合同约定的具体工程的施工，现工程已竣工验收并交付被告使用，双方因结算、付款事宜产生争议，原告有权依据上述合同主张工程款，本院亦参照双方合同约定确定各自的权利义务。关于原告施工工程造价的确定。宁宏司鉴字（2015）009号《永宁县十二五移民建设项目闽宁镇拆迁安置和移民安置区活动

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）银民初字第118号原告潘生国，男，汉族，个体，住宁夏回族自治区永宁县。委托代理人李晓红，宁夏综义律师事务所律师。被告宁夏回族自治区第一建筑公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人王天林，该公司总经理。委托代理人雷挺，宁夏新中元律师事务所律师。被告宁夏第一建筑公司第一分公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区。法定代表人张兴宁，该……