装饰装修合同纠纷 （2019）皖01民终9807号

刘强承包施工了史蒂芬酒店公司内部不锈钢、玻璃及户外门头的装饰装修工程，并向史蒂芬酒店公司承诺安装特定的防火钢化玻璃，但刘强在实际施工中安装的玻璃非约定玻璃，未达到相应质量要求，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。双方协商一致刘强向史蒂芬酒店公司赔偿玻璃差价款10000元作为维修费用，系当事人意思自治，不违反法律强制性规定，予以确认。 刘强的实际工期比约定时间有所延长，非刘强单方面原因，史蒂芬酒店公司装修过程中存在交叉施工情况，刘强进场施工时前道工序施工尚未完结，施工进度受客观原因影响，双方《工程承包合同》亦约定其他工种所延误或另增加项目、更改方案不计算在施工期限内，故工期延误损失不应由刘强一方全部承担。史蒂芬酒店公司与刘强签订的施工合同未约定工期延误违约责任，更未约定工期延误需承担酒店经营损失，史蒂芬酒店公司诉请的经营损失系酒店延迟开业而减少的营业利润和租房成本，属间接损失，缺乏合同依据。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定，当事人一方履行合同义务不符合约

刘强承包施工了史蒂芬酒店公司内部不锈钢、玻璃及户外门头的装饰装修工程，并向史蒂芬酒店公司承诺安装特定的防火钢化玻璃，但刘强在实际施工中安装的玻璃非约定玻璃，未达到相应质量要求，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。双方协商一致刘强向史蒂芬酒店公司赔偿玻璃差价款10000元作为维修费用，系当事人意思自治，不违反法律强制性规定，予以确认。 刘强的实际工期比约定时间有所延长，非刘强单方面原因，史蒂芬酒店公司装修过程中存在交叉施工情况，刘强进场施工时前道工序施工尚未完结，施工进度受客观

安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖01民终9807号 上诉人（原审原告）：安徽史蒂芬酒店管理有限公司，住所地安徽省合肥市庐阳区长江中路**招商大厦三、四层及一楼出入电梯厅。 法定代表人：齐鑫磊，该公司总经理。 委托诉讼代理人：汪伟，安徽松圣律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：刘强，男，1988年7月7日出生，汉族，住安徽省合肥市蜀山区。 上诉人安徽史蒂芬酒店管理有限公……