建设工程施工合同纠纷 （2016）黔04民再18号

首先，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。根据刘三情与铭诚公司签订的《工程施工合同》约定，刘三情已完成工程施工方量2195立方米，其主张的对方尚欠工程款192735元，是按310元/立方米计算，不符合合同第四条约定。根据合同第四条约定的工程单价，应得工程款为2195立方米×300元/立方米﹦658500元，截止至2015年2月13日刘三情从龙山公司处共计支取了工程款485380元，实际尚欠173120元。现未按结算后约定的在2014年11月初付清工程款，已构成违约，依法应予继续履行付款义务。二是关于铭诚公司承诺的停工损失72800元，该项损失系铭诚公司2014年3月17日书面向刘三情的承诺，现未遵守诚实信用的原则履行赔偿义务，已构成违约，依法应予履行赔偿义务。三是关于保证金退还问题，根据合同第十三条约定，刘三情已完成垫资修建2195立方米的工程量，而且现刘三情所承建的工程已全部完工，因此，应退还所交纳的保证金，扣除已于2014年

首先，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。根据刘三情与铭诚公司签订的《工程施工合同》约定，刘三情已完成工程施工方量2195立方米，其主张的对方尚欠工程款192735元，是按310元/立方米计算，不符合合同第四条约定。根据合同第四条约定的工程单价，应得工程款为2195立方米×300元/立方米﹦658500元，截止至2015年2月13日刘三情从龙山公司处共计支取了工程款485380元，实际尚欠173120元。现未按结算后约定的在2014年1

贵州省安顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黔04民再18号再审申请人（一审原告、二审被上诉人）刘三情，贵州省纳雍县人。委托代理人张青平，贵州省纳雍县董地法律服务所法律工作者。代理权限：特别授权。被申请人（一审被告、二审上诉人）安顺市龙山投资开发有限责任公司。被申请人（一审被告、二审被上诉人）贵州中海工程建设有限公司。原审被告贵州中海铭诚建筑安装工程有限公司。再审申请人刘三情与被申请人安……