装饰装修合同纠纷 （2019）甘04民终1284号

盛年公司与鑫龙盛公司签订的两份《装饰装修施工合同》，是双方真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效。双方应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺，全面履行各自合同义务。本案双方确认第一、二份合同鑫龙盛公司已完成的工程价款共计2174787元，盛年公司共计向鑫龙盛公司支付1765000元，余款409787元未支付。故原告诉请盛年公司支付工程款的合理部分，本院予以支持。鑫龙盛公司未按约定工期完成装修工程，且中途解除合同，应当承担违约责任。盛年公司未及时支付工程款，其行为亦存在过错。《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”本案中，因双方在合同履行过程中，原告没有完全履行垫资承诺，被告也未提交证据证明按时履行拨付进度款的义务，双方均存在违约行为。根据上述法律规定，各自因违约所受损失，由各自承担。故原告提出的资金占用利息、被告反诉支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。因税款征缴属国家税务机关的法定职责，且盛年公司并未提交缴纳税款的相关证据，故盛年公司反诉要求返还税款239226.57元的诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合

盛年公司与鑫龙盛公司签订的两份《装饰装修施工合同》，是双方真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效。双方应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺，全面履行各自合同义务。本案双方确认第一、二份合同鑫龙盛公司已完成的工程价款共计2174787元，盛年公司共计向鑫龙盛公司支付1765000元，余款409787元未支付。故原告诉请盛年公司支付工程款的合理部分，本院予以支持。鑫龙盛公司未按约定工期完成装修工程，且中途解除合同，应当承担违约责任。盛年公司未及时支付工程款，其行为亦存在过错。《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”本案中，因双方在合

甘肃省白银市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）甘04民终1284号上诉人（原审被告、反诉原告）：白银盛年商贸有限公司，住所地甘肃省白银市白银区。法定代表人：赵迎，该公司经理。委托诉讼代理人：赵成玲，该公司办公室主任。委托诉讼代理人：李清泉，该公司会计。被上诉人（原审原告、反诉被告）：白银鑫龙盛工程设计装饰有限公司，住所地甘肃省白银市白银区。委托诉讼代理人：郭宝印，甘肃岱峰律师事务所律师。上……