建设工程施工合同纠纷 （2015）阳民终字第200号

原告飞神电子公司与被告万通建材公司签订的《消防工程施工合同》、被告万通建材公司与被告交通集团签订的《阳泉市交通集团有限公司万通建材市场联营合同书》，系各方当事人的真实意思表示，合法有效，依法应予确认。2012年5月3日，原告在接到被告万通建材公司通知后依约入驻万通建材市场进行消防系统工程施工，因万通建材公司未依约提供图纸报审手续及相关技术资料，后又因万通建材公司资金短缺，停工至今，停工原因系由万通建材公司所致，2012年6月14日，万通建材公司副总经理刘某对已完工程签字确认，应认为双方对已完工程进行了中间结算，确认停工前所作的工程造价为589872.72元。且原告提供了现场签证表、签证附页中万通建材公司的负责人刘某、郝某某、马某某对工程量均签字认可，虽被告万通建材公司对工程价款不予认可，但其提出鉴定申请后未按期缴纳鉴定费用，应当承担举证不利的法律后果，故一审法院对已完工工程价款为589872.72元予以确认。2012年5月28日，原告与被告万通建材公司的副总经理刘某对停工原因及处理办法进行签字确认，承诺停工期间，甲方（万通建材公司）承担乙方（飞神电子公司）的一切费用（含人工费、生活费）

原告飞神电子公司与被告万通建材公司签订的《消防工程施工合同》、被告万通建材公司与被告交通集团签订的《阳泉市交通集团有限公司万通建材市场联营合同书》，系各方当事人的真实意思表示，合法有效，依法应予确认。2012年5月3日，原告在接到被告万通建材公司通知后依约入驻万通建材市场进行消防系统工程施工，因万通建材公司未依约提供图纸报审手续及相关技术资料，后又因万通建材公司资金短缺，停工至今，停工原因系由万通建材公司所致，2012年6月14日，万通建材公司副总经理刘某对已完工程签字确认，应认为双方对已完工程进行了中间结算，确认停工前所作的工程造价为589872.72元。且原告提供了现场签证表、签证附页中万

山西省阳泉市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）阳民终字第200号上诉人（一审被告）阳泉市交通集团有限公司。法定代表人杨天宝，公司董事长。委托代理人韩铁红，山西泽晋律师事务所律师。被上诉人（一审原告）山西飞神电子工程有限公司。法定代表人李晓刚，公司董事长。委托代理人白生贵，公司员工。委托代理人母锐，山西晋一律师事务所律师。一审被告阳泉市万通家居建材广场有限公司。法定代表人陈国庆，公司董事长。……