租赁合同纠纷 （2014）沈中民三终字第39号

依法成立的合同，具有法律效力，任何一方不得擅自变更和解除。原告与被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司签订的两份《建筑施工机械租赁合同》系双方真实意思表示，双方应当按照合同约定履行自己的义务。原告依约将租赁物交付给被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司使用，被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司应当按照约定支付租金，原告要求被告给付租金582000元的诉讼请求，由被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司出具的两份欠条为证，原审法院予以支持。关于原告要求被告支付五台起重机从2011年11月16日至2012年3月30日冬季停工租赁费26.5万元，因原告与被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司签订的《建筑施工机械租赁合同》约定“冬季（停工以实际停工，开工日期为准）工地停工不收取租赁费。但甲乙双方要签订停运协议方可生效，没有办理协议按冬季施工照常收取租赁费”，合同中关于如何签订停运协议、是否能达成停运协议约定不明确，且根据施工地的天气状况及行业惯例，冬季必然停工无法使用租赁物，而合同中明确约定“冬季工地停工不收取租赁费”，故原告的此项诉讼请求原审法院不予支持。关于原告要求被告支付2012年7月1

依法成立的合同，具有法律效力，任何一方不得擅自变更和解除。原告与被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司签订的两份《建筑施工机械租赁合同》系双方真实意思表示，双方应当按照合同约定履行自己的义务。原告依约将租赁物交付给被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司使用，被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司应当按照约定支付租金，原告要求被告给付租金582000元的诉讼请求，由被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司出具的两份欠条为证，原审法院予以支持。关于原告要求被告支付五台起重机从2011年11月16日至2012年3月30日冬季停工租赁费26.5万元，因原告与被告浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司签订的《

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）沈中民三终字第39号上诉人（原审被告）：浙江花园建设集团有限公司辽宁分公司，住所地沈阳市皇姑区。负责人：许笑，该分公司经理。委托代理人：王奕。被上诉人（原审原告）：沈阳市亨通建筑机械租赁有限公司，住所地沈阳市苏家屯区。法定代表人：刘成松，该公司经理。委托代理人：张树祥，沈阳市沈河区仁杰法律服务所法律工作者。原审被告：浙江花园建设集团有限公司，住……