建设工程施工合同纠纷 （2018）湘31民终353号

李光双、刘云花将房屋建设工程发包给无建筑施工企业资质的自然人张显平并签订了建房《分包合同》，该合同系无效合同；李光双、刘云花拒绝张显平继续施工、返修等事宜并将后续工程转包给他人施工，但不能否认张显平的前期工作成果，刘云花对张显平已完成的合格工程量仍应参照合同约定支付工程价款；李光双、刘云花未提供证实因房屋延期交付所受到实际损失的具体证据，应承担举证不能的不利后果。因房屋未完工及房屋存在质量瑕疵所需继续支付的费用，湖南大学司法鉴定中心已经进行了评定，该部分费用不属反诉诉讼范畴，将在张显平应获得的工程价款中予以扣减。综上，对张显平的本诉诉讼请求予以部分支持。张显平诉请的返还机械设备，在诉讼过程中李光双、刘云花已返还给张显平，对该诉讼请求不再进行裁判。对李光双、刘云花的反诉诉讼请求依法不予支持。对李光双、刘云花辩解代张显平向第三人泸溪五星建安公司交纳的相关费用，要求从支付给张显平的工程价款中予以扣减，张显平予以否认。刘云花、李光双向泸溪五星建安公司支付的管理费、资料费、保险费、管理人员工资等费用计币49731元是为涉案工程建设必须支付的费用，李光双、刘云花、张显平均为受益人，结合本案实际情况

张显平与李光双、刘云花及湖南省泸溪县五星建安有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘31民终353号上诉人(原审原告、反诉被告)：张显平，男，汉族，湖南省泸溪县人，户籍地湖南省泸溪县。委托诉讼代理人：吴万铭，泸溪县武源法律服务所法律工作者。上诉人(原审被告、反诉原告)：李光双，男，汉族，户籍地湖南省泸溪县。上诉人(原审被告、反诉原告)：刘云花，女，汉族，户籍地湖南省泸溪县。以上二上诉人的共同委托诉讼代理人：田波……