建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁03民终915号

原、被告签订《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》后双方均应按合同约定履行义务，被告应当依约按合同期限履行胶结充填系统的设计、制造、安装工程并符合合同质量约定，但被告没有按照合同约定期限履行完毕合同义务，已构成合同违约。2015年9月4日双方补充签订《胶结充填系统改造协议》对前述合同产生的相关质量问题等重新作出约定，但被告仍未按补充协议在2015年9月30日前履行完毕改造和安装调试等义务，亦构成合同违约。原告向被告发出解除合同通知书后，依照双方签订的补充协议条款，另行和山东百特电子有限公司签订《胶结充填制备系统改造合同书》对上述系统进行整改。经原告和上述施工方验收完毕，原告向山东百特电子有限公司支付工程款650000.00元。依照原、被告签订的补充协议，原告向山东百特电子有限公司支付的整改费用650000.00元依约应由被告向原告支付。被告在施工期间以购买整改设备为由向原告借款14100.00元，并承诺从工程款中结算，该款被告应与上述650000.00元一起向原告予以偿还。被告没有按照合同约定履行完毕义务，已构成合同违约，应承担相应的违约责任。但原告要求自2012

原、被告签订《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》后双方均应按合同约定履行义务，被告应当依约按合同期限履行胶结充填系统的设计、制造、安装工程并符合合同质量约定，但被告没有按照合同约定期限履行完毕合同义务，已构成合同违约。2015年9月4日双方补充签订《胶结充填系统改造协议》对前述合同产生的相关质量问题等重新作出约定，但被告仍未按补充协议在2015年9月30日前履行完毕改造和安装调试等义务，亦构成合同违约。原告向被告发出解除合同通知书后，依照双方签订的补充协议条款，另行和山东百特电子有限公司签订《胶结充填制备系统改造合同书》对上述系统进行整改。经原告和上述施工方验收完毕，原

山东省淄博市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁03民终915号上诉人（原审被告）：山东汇发矿业科技有限公司。住所地：潍坊市临朐县东城镇街道吕东路***号。法定代表人：冯波，总经理。被上诉人（原审原告）：山东金鼎矿业有限责任公司。住所地：淄博市临淄区凤凰镇西召村。法定代表人：刘圣刚，董事长。委托代理人：程爱玲，山东齐嘉律师事务所律师。上诉人山东汇发矿业科技有限公司因建设工程施工合同纠纷一案……